REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Réaménagement d’une stabulation vaches laitières
Lancement de la consultation ………23 décembre 2020
Date limite de réception des offres ……… 08 févier 2021 avant 17 h.
EPLEFPA LE GROS CHENE Rue de Bretagne
56300 PONTIVY
2 CONTENU
1- Objet et étendue de la consultation ………3
1.1 - Objet du contrat ……… . 3
1-2- Mode de passation………3
2-Conditions de la consultation………. 4
2-1 Délai de validité des offres……….4
2-2 Variante……… 4
3- Contenu de la consultation ………4
4 - Visite sur site………4
5- Les personnes habitées à communiquer les informations ……… 4
5-1 Informations administratives……….4
5-2 Informations techniques………. 5
6- Transmissions des offres………5
7 - Documents à produire par le candidat………...5
8- Examen des offres………..6
9- Attribution des marchés………...7
10- Assurances……….7
11 –Procédures de recours………...7
3 1- Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet du contrat
La présente consultation concerne les travaux de transformation de la stabulation du Lycée Le Gros Chêne à PONTIVY (56) - Marchés travaux
Lieu(x) d'exécution : Lycée Le Gros Chêne Rue de Bretagne 56300 PONTIVY 1-2- Mode de passation
En application des articles L 2123-1 et R 2123-R 2123-8 du code de la commande publique, le marché est passé selon une procédure adaptée.
1.3 - Décomposition des lots
Les prestations sont réparties en 14 lot(s) :
Lot(s) Désignation
1 Déconstruction
2 Terrassement -VRD
3 Gros Œuvre
4 Bardage et Portail
5 Menuiseries extérieures et intérieures
6 Filets et portail souple
7 Electricité
8 Plomberie
9 Tubulaire/ Salle de traite/Matelas
10 Tapis de logettes
11 Robot de raclage
12 Automatisation des portes SDT
4
13 Pompe de transfert hacheuse
14 Carrelage
2-Conditions de la consultation 2-1 Délai de validé des offres
49 jours. Les candidatures reçues hors délai seront éliminées.
2-2 Variante
Aucune variante n’est autorisée
3 - Contenu de la consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : - Le règlement de consultation
- L’acte d’engagement
- Le cahier des clauses techniques administratives particulières (CCAP) - Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 15 jours avant la date limite de réception des offres
Le dossier est remis gratuitement à chaque candidat.
4 - Visite sur site
Une visite sur site est obligatoire, L’offre d’un candidat qui n’a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. L’entreprise devra présenter une attestation de visite du chantier.
Un rendez-vous doit être pris avec le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage par mail aux adresses suivantes :
maitrisedoeuvre@ardieconcept.com pauline.bellay01@educagri.fr
Lors de cette visite, des précisions seront demandées sur les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente, l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité aux caractéristiques opérationnelles. Ces précisions seront essentielles notamment pour le lot 11 : Robot de raclage.
5 - Les personnes habilitées à communiquer les informations
5-1 Informations administratives EPLEFPA de Pontivy le Gros Chêne
Rue de Bretagne 56300 PONTIVY Mme Bellay Pauline 0630661891
0297259319
5 pauline.bellay01@educagri.fr
5-2 Informations techniques ARDIE CONCEPT
Technopole St Brieuc Armor 22440 PLOUFRAGAN Damien L’Echelard
Tél. 02.96.52.18.84
maitrisedoeuvre@ardieconcept.com APD/PRO/ACT/VISA/DET/AOR/OPC/
6 - Transmissions des offres
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse :
https://mapa.aji-france.com
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l’ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les pièces de l’offre définies au règlement de consultation.
7 -Documents à produire par le candidat
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143- 3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés Signature
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner Non
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L.
5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail Non
Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés Signature
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Non
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels Non
6
Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés Signature
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Non Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations
de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
Non
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat
Non
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat), disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de Marché Européen (DUME)
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Pièces de l'offre :
Libellés Signature
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes oui
La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) Non
Le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du contrat (moyens matériels et méthodologie d’intervention proposé afin le respect du délai contractuel et la qualité des ouvrages)
Non Un certificat de visite des locaux (nom et téléphone des personnes à contacter) Non
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra
indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous- traitants.
8- Examen des offres
Les candidatures conformes et recevables seront examinées à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique, financière, ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
9- Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L. 2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R.2152-2.
7
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Les critères Pondération
Le prix des prestations 60%
Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les
caractéristiques opérationnelles.
30%
L’organisation, les qualifications et l’expérience du
personnel assigné à l’exécution du marché. 10%
Les offres anormalement basses seront rejetées.
Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur /100.
La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix des prestations est la suivante : Note de l'offre = (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * Base de notation.
Montant de l'offre moins-disante = correspond au prix de l'offre la moins chère (offres anormalement basses exclues).
Montant de l'offre à noter = correspond au prix de l'offre à évaluer.
Base de notation = correspond à la note maximale pouvant être obtenue.
10- Assurances
L’entreprise est tenue de posséder une police d’assurance destinée à garantir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers du fait des travaux qu’elle réalise, qu’ils soient en cours d’exécution ou terminés. L’entreprise devra prendre toute dispositions avec son assureur pour que sa police d’assurance s’applique sans restriction ni réserve et comporte aucune clause de réduction de garantie ni de règle proportionnelle dans le cadre de la réalisation de l’opération du présent marché.
11 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de Rennes
Contour de la Motte 35044 RENNES CEDEX CS 44416 Tél : 02 23 21 28 28
Télécopie : 02 99 63 56 84
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
8
Adresse internet(U.R.L) : http://www.ta-rennes.juradm.fr/
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à : Tribunal Administratif de Rennes Hôtel de Bizien 3 Contour de la Motte 35044 RENNES CEDEX CS 44416.
Lu et accepté Cachet et signature
