GROS ŒUVRE - SERRURERIE

(1)

Gros œuvre - Serrurerie

Lot N° 1

GROS ŒUVRE - SERRURERIE

(2)

Gros œuvre - Serrurerie

1 – PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 – Implantation et piquetage

Le plan général d’implantation et le piquetage des ouvrages seront effectués par le Géomètre agréé par le Maître de l’Ouvrage dont les frais d’intervention sont à la charge de l’entreprise du présent lot.

L’implantation sera matérialisée par des piquets et des chaises établis lors de la future construction.

1.2 – Constat de huissier

Un état contradictoire des voiries et des constructions voisines (compris clôtures) sera réalisé au démarrage des travaux. Cet état à la charge du présent lot sera officialisé par Huissier en présence du Maître d’Ouvrage et Maître d’œuvre.

En fin de chantier, l’entreprise devra le curage de ses aires avec évacuation, la réfection des voiries et bordurations abîmées.

1.3 – Accès au chantier, aires de cantonnement et de stockage

Les accès se feront uniquement à partir de la rue Lannoy et de la place Jaurès/Breton en longeant l’école.

Une attention particulière sera demandée aux heures d’entrée et de sortie des élèves de l’école située en mitoyenneté avec le chantier et un marché hebdomadaire est organisé les mardis matin sur la place.

Un plan, à la charge du présent lot, localisera les aires de cantonnement de stockage et de stationnement des véhicules, les clôtures,etc…. Ce plan sera soumis lors des premières réunions de préparation pour validation du Maître d’Ouvrage, Maître d’œuvre et coordinateur SPS.

Il ne sera pas accepté un dispersement du stationnement des véhicules sur la place récemment rénovée.

1.4 – Etudes

Le dossier de consultation comprend : - les plans « architecte »

- le CCTP.

- Le rapport de sol

L’entrepreneur aura à sa charge la fourniture des documents « d’exécution » en particulier, - les plans d’exécution définitifs (coffrage et ferraillage), réseaux

- les notes de calcul,

- les plans d’installation de chantier - les PPS – PS

Les plans d’exécution et notes de calculs devront être établis par un ingénieur béton ou un BET agréé du Maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre.

Ces documents devront être visés par le maître d’Oeuvre, et approuvés par le bureau de contrôle et/ou le coordinateur SPS

1.5 – Nature du sol – Sondage :

Un rapport est établi par une société spécialisée et est joint au présent CCTP. L’entreprise doit s’y référer pour les études et réalisations.

1.6 – Coordination avec les autres corps d’état :

L’entreprise du présent lot réclamera aux autres corps d’état, les plans entérinés par le Maître d’œuvre précisant les réservations, trémie, trous, baies etc… nécessaire au déroulement du chantier.

1.7 – Dispositif de sécurité

L’entrepreneur appliquera les règlements administratifs en vigueur et notamment les règlements de police et des Ponts et Chaussées en ce qui concerne l’éclairage et la protection des fouilles, le gardiennage et la signalisation du chantier.

L’entrepreneur sera responsable de tout accident survenant soit à son personnel, soit à un tiers, du fait d’une insuffisance de protection pendant la phase du terrassement, sont à la charge unique du présent lot.

L’entrepreneur devra, par ailleurs, se référer au PGC pour la prise en compte de tous les frais entraînés par les mesures qui y figurent.

(3)

Gros œuvre - Serrurerie

1.8– Fondations – Particularités rencontrées

Les fondations réelles du Marché seront prévues pour un taux de travail et un encastrement tenant compte de la connaissance du site (étude en vérification de la nature des terrains).

Le devis des fondations devra préciser de manière détaillée les différents prix unitaires utilisés.

Ces prix tiendront compte des particularités inhérentes à la nature, à la consistance et à la disposition des lieux (présence de remblais et de caves).

Les offres seront forfaitaires

Aucun existant (maçonnerie, canalisation, etc….) ne sera démoli sans qu’il ne soit établi qu’il ne fait pas partie d’une installation organisée présentant un caractère d’utilité ou de propreté publique ou privée.

L’entrepreneur devra tenir informé le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre de toutes découvertes de caractère particulier et établir si besoin, les protections nécessaires au maintien d’une parfait sécurité.

NOTA : si l’entreprise ne remet pas dans son offre les prix unitaires de plus value de démolition en cas de rencontre de béton armé, aucun travail supplémentaire ne sera accepté par le maître d’ouvrage.

1.9 – Surcharges

Les charges à prendre en compte sont celles résultant de la norme NFP 06 001 de JUIN 86.

En cas de prise en compte de charges supérieures à la Norme, elles figureraient explicitement dans le présent document.

1.10 – Mortiers et béton

Les mortiers et bétons doivent répondre aux spécifications de l’une des Normes de la série P15 et P18.

Les mortiers de maçonnerie devront dans leur composition éviter : - les ciments comportant des constituants secondaires

- les sables comportant des matières gypseuses, organiques, végétales ou animales De manière générale, les dosages des bétons et mortiers seront les suivants :

• avec incorporation d’hydrofuge de masse pour ouvrages enterrés.

** des spécifications du béton prêt à l’emploi sont indiquées sur le bon de livraison.

La composition précise des mortiers et bétons sera avant toute mise en œuvre soumis au Maître d’œuvre. Il en sera de même pour l’utilisation d’additifs aux mortiers et bétons

Les bétons prêts à l’emploi devront provenir d’une Usine titulaire de la marque NF.

N° BETON DESIGNATION « Dosage minimal

ciment classe 45

** Valeur Caractéristique Fc 28

B.1. Béton de propreté 150 kg -

B.2. Forme de pente adhérente 200 kg -

B.3. Gros béton, massif et socles 300 kg 16 MP a

B.4. Voiles faiblement chargés 350 kg 20 MP a

Dallage, menus ouvrages

B.5. Pieux 400 kg 25 MP a

B.6* Semelles, radier, longrines, 400 kg 25 MP a

Voiles, contre terre

B.7. Poteaux, voiles, dalles, poutres 400 kg 25 MP a

B.8. Ouvrages soumis à des

Contraintes élevées

N°MORTIER DESIGNATION DOSAGE CIMENT MINIMAL

M.1 Mortier pour hourder, calfeutrer 350 kg

M.2 Chape mortier adhérente ou flottante 350 kg

M.3 Mortier pour scellement 400 kg

M.4* Chape mortier étanche 500 kg

(4)

Gros œuvre - Serrurerie

1.11 – Aciers

Acier doux : acier F.E. (ronds lisses bruts de laminage) résistance nominale : 215 MPA suivant N.F.A.

35015.

Acier H.A. : acier F.E. 40 armatures à haute adhérence.

Limite d’élasticité nominale 0 < 50 mm MPA suivant NFA 35016.

Acier T.S. treillis soudés en acier écroui.

Limite d’élasticité nominale < 6 mm 520 MPA

 6 mm 500 MPA

400 MPA suivant N.F.A. 35021 1.12 – Eléments en béton : coffrage

Les parements des parois en béton seront traités conformément au D.T.U. 23.1.

Les ragréages et finitions seront exécutés immédiatement après décoffrages.

L’entrepreneur devra avant application des finitions prévues au CCTP, effectuer le traitement de toutes les fissures des parois extérieures avec un mastic élastoplastique renforcé si nécessaire avec une bande de verre.

Les différentes qualités de coffrage employées pour la réalisation des parements sont définies dans le tableau suivant :

Les huiles de décoffrage devront être compatibles avec les finitions prévues sur ces ouvrages.

Les délais de décoffrage seront fonction des conditions climatiques, des dosages et procédés constructifs retenus.

1.13 – Autres matériaux

Les briques et agglomérés utilisés pour les élévations seront conformes aux spécifications de l’une des Normes de la Série P13 et P14.

Les canalisations selon leur nature répondront aux spécifications des Normes de la Série 16.

1.14 – Joint de dilatation

Création de J.D suivant règles du D.T.U. et depuis les maçonneries d’infrastructure jusqu’au sommet des élévations (jonction avec le voisinage).

Habillage par joints aluminium ou remplissage par mastic. Elastomère sur fond de joint mousse.

1.15 – Qualité de la mise en œuvre : Tolérance : a) Finition du plancher

COFFRAGE DESIGNATION OBSERVATIONS

C.1. Coffrage pour parements cachés

(parement élémentaire

C.2. Coffrage pour parements recevant un r e v ê t e m e n t é p a i s ( p a r e m e n t élémentaire amélioré)

Surface bouchardée mécaniquement dès le décoffrage.

C.3. Coffrage pour parements apparents intérieurs (parements ordinaires)

Surface lise, balèvres non adhérentes enlevées et manque de matières rebouchées.

C.4. Coffrage pour parements recevant un revêtement mince (parement courant)

Surface lisse, balèvres affleurées par meulage, arêtes et cueillies rectifiées.

C.5. Coffrage pour parements apparents extérieurs ou recevant un revêtement mince (parement soigné)

Surface lisse sans défaut, ragréage toléré uniquement pour reprendre les petits défauts.

C.6. Coffrage pour parements apparents extérieurs caractérisés par leur aspect décoratif (parement exceptionnel)

Surface définie dans le CCTP en fonction de l’effet recherché.

(5)

Gros œuvre - Serrurerie

Les autres caractéristiques et qualités de planchers à recevoir des revêtements de sols minces seront conformes aux Règles Professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des revêtements de sols minces, en fonction des matériaux prévus.

b) Tolérance d’exécution pour ouvrages de menuiseries

Les ouvrages de Gros Œuvre intéressés par les raccordements des ouvrages de menuiseries devront

être réalisés avec les tolérances d’exécution suivantes :

L’état de surface des faces d’appui de feuillures, appliques et tables d’appui doit permettre l’application de la garniture de joint et de son étanchéité. L’entrepreneur de Gros Œuvre devra donc leur dressement au mortier.

En ce qui concerne la mise en place de coffrage, il est précisé que par dérogation au D.T..U. 23.1 le cumul des tolérances sur la hauteur d’un mur sera au plus égal à 3 cm en général et à 2 cm dans le cas de revêtements muraux attachés en pierres minces.

c) Eléments préfabriqués

Les tolérances maximales qu’il est indispensable de respecter pour permettre une mise en place correcte des éléments préfabriqués et une bonne exécution des joints d’étanchéité sont les suivantes : - Ouvrages coulés en place

En hauteur : +/-5 mm sur une hauteur d’étage.

En longueur : +/-5 mm entre les axes des poteaux ou refends (non cumulable).

- Eléments préfabriqués

Tolérance de dimension : +/-3 mm

Tolérance d’équerrage : différence inférieure à 5 mm entre les deux diagonales d’un même panneau.

Il est à noter que cette précision ne peut être obtenue que par l’utilisation de moules de grande rigidité, d’assemblages précis entre leurs différents composants et par la constance de ces caractéristiques dans le temps.

1.16 – Panneau de chantier

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un panneau de chantier solidement ancré et dont les dimensions, contenu, forme et localisation seront soumises au Maître d’Ouvrage et au Maître d’œuvre.

1.17 – Point d’ancrage :

TYPE DE FINITION HORIZONTALE PLANEITE

Générale sous règle 2,00

Locale sous règle 0,20

Béton surface soignée 1/1.000 7 mm 2 mm

Béton surface courante 1/1.000 10 mm 3 mm

Chape rapportée 1/1.000 5 mm 1 mm

Chape incorporée 1/1.000 7 mm 2 mm

Dalle préfabriquée soignée 1/1.000 5 mm 1 mm

Dalle préfabriquée courante 1/1.000 7 mm 2 mm

COTES EN CM

Ecart maximal sur axe de baies finies +1

Largeur de baies finies -1

Verticalité du tableau :

 écart maximal du faux plafond ou de flèches locales 0,4 Horizontalité

 écart maximal du faux niveau ou de flèches locales - jusqu’à 2 m

- au dessus de 2 m

0,4 0,6 Ecart maximal entre face d’appui des feuillures ou appliques en plan

théorique

0,3

(6)

Gros œuvre - Serrurerie

Suivant Arrêté préfectoral du 1^er mars 1983, mise en place dans toute maçonnerie de plus de 3 m de hauteur, de points d’ancrage espacés de 1,75 m environ.

1.18 – Rappel des règles de sécurité - Stabilité des bâtiments

L’ensemble des bâtiments doit, en cas de sinistre, être stable au feu 1/2 h, les éléments porteurs et autoporteurs faisant partie du présent lot doivent assurer cette stabilité

2 – DESCRIPTION DES OUVRAGES 2.1 – Travaux préparatoire

2.1.1 – Installation de chantier a) Clôture

L’entreprise du présent lot prendra en charge l’installation d’une clôture en treillis soudé sur 2 m de hauteur en périphérie des chantiers.

Elle devra, par ailleurs, installer 1 portails fermant à clé.

L’entretien de ces clôtures et portails devra également être réalisé.

b) Panneau de chantier

Installation d’un panneau de chantier suivant les prescriptions communes.

c) Accès

Voir paragraphe 1.3 du présent lot.

Attention, Le lavage des véhicules, notamment les « toupies » sera interdit sur le site.

L’entreprise aura à sa charge l’entretien et le nettoyage de la place et des voiries avoisinantes.

d) Démarches administratives (par l’entreprise) Déclaration d’ouverture de chantier

P.P.S.P.S.

Alimentations chantier Réseau d’assainissement Bureau de chantier Cantonnement

e) alimentation chantier

L’entreprise du présent lot aura à sa charge et durant toute la durée du chantier, à partir des branchements :

 les armoires électriques réglementaires avec leur alimentation (tous les 40 ml maxi)

 les robinets de puisage y compris protection, à proximité de chaque armoire électrique.

f) Implantation

Suivant articles des prescriptions communes.

2.2 – Travaux de démolition dans l’existant

L’entreprise devra prévoir la mise en œuvre des moyens mécaniques pour ne pas détériorer les ouvrages existants lors des démolitions.

Toutes les évacuations de gravats devront se faire à la décharge publique la plus proche aux frais de la l’entreprise du présent lot.

Les démontages, les manipulations et les évacuations des éléments de construction comportant de l’amiante devront se conformer à la réglementation en vigueur et à la charge du présent lot.

2.2.1 – Arase de maçonnerie

Après dépose par le lot couverture des tôles en fibro ciment, l’entreprise de gros œuvre devra l’arase des maçonneries. Compris tous les éléments de charpente bois ou métal.

Localisation : Suivant plan architecte :

 couverture du rangement, espace bar, cuisine, sanitaires existants.

(7)

Gros œuvre - Serrurerie

2.2.2 – Dépose de menuiseries extérieures

L’entreprise de gros-œuvre aura à sa charge la dépose des menuiseries extérieures Localisation : Suivant plan architecte :

 Doubles portes au rez-de chaussée de la façade sur la place

 Porte sur cour de la cuisine actuelle

 Porte sur cour du logement actuel

 Fenêtre au rez-de-chaussée de la partie logements actuel de la façade sur la place et la façade sur cour

 Fenêtres à l’étage de la partie logements actuel de la façade sur la place et la façade sur cour

 Fenêtre au rez-de-chaussée des sanitaires en façade

2.2.3 – Dépose des pavés de verre

L’entreprise de gros-œuvre aura à sa charge la dépose de toutes les baies comportant des pavés de verre

 Toutes les baies au rez-de chaussée de la façade sur la place

 Toutes les baies à l’étage de la façade sur la place

 Baie sur le parking du collège de la cuisine actuelle.

 Pavés de verre mis en lanterneau dans l’espace bar et cuisine.

2.2.4– Dépose d’ouvrages béton

L’entreprise de gros-œuvre aura à sa charge la dépose d’ouvrages béton Localisation : Suivant plan architecte :

 Escalier menant à la mezzanine, compris palier d’arrivé

 Pièces d’appuis des châssis déposés compris pavés de verre

 Seuils extérieurs des châssis déposés

 Linteaux dont la longueur est modifié

 Socle béton du piano en cuisine contre le mur mitoyen avec le collège, y compris les 2 parties en retour contre la façade sur cour.

 Socle béton de la billetterie

2.2.5– Dépose de menuiseries intérieures

L’entreprise de gros-œuvre aura à sa charge la dépose de menuiseries intérieures, compris bâti moulures, balustres et mais courantes

 Escalier menant à l’étage du logement

 Ensemble menuisier du sas d’entrée

 Ensemble menuisier en billetterie

 Cloison au RDC du rangement du logement

 Portes de distribution : o Cuisine/salle

o La porte des sanitaires hommes

o Toutes les portes des sanitaires femmes o Sanitaires/salle

o Dégagement/salle

o Dégagement/Dégagement rdec logement o Hall/local entretien

o Local entretien/Dégagement rdec du logement o Accès cave du logement

o Accès escalier bois au rdec o Toutes les portes à l’étage

o Petite porte du rangement côté scène o Porte accès cave cuisine

o Porte accès cave chaufferie

2.2.6– Dépose de maçonnerie intérieur

(8)

Gros œuvre - Serrurerie

L’entreprise de gros-œuvre aura à sa charge la démolition de certaines maçonnerie nécessaire à la nouvelle organisation des espaces. Certaines modifications entraînent l’élargissement de baies, la démolition d’allège, de remplacement de linteaux,etc…

 Dépose au rez-de-chaussée et à l’étage de la cloison contre l’escalier menant à l’étage du logement

 Cloison entre les sanitaires hommes et sanitaires femmes

 Toutes les cloisons des sanitaires existants

 Compris petit muret extérieur de l’abri gaz

Des dispositions particulières seront à prévoir durant la mise en œuvre pour préserver la solidité du bâtiment en particulier pour les percements créés dans des murs porteurs et la modification des baies.

2.2.7– Dépose des cheminées

L’entreprise de gros-œuvre aura à sa charge la démolition des cheminées sur toute hauteur, compris les sorties en extérieur et en toiture. Les travaux comprendront le pictage et l'enlèvement de la suie.

 Cheminées au rdc et à l’étage du logement

 Cheminée de la cuisine à l’angle de la façade arrière et le pignon sur la cour

2.2.8– Dépose de l’appareillage sanitaire

L’entreprise de gros-œuvre aura à sa charge la dépose de l’appareillage sanitaires existant Localisation : Suivant plan architecte :

 Les lavabos en sanitaires

 Les cuvettes de wc en sanitaires

 Les urinoirs

2.2.9– Dépose des appareils de chauffage

L’entreprise de gros-œuvre aura à sa charge la dépose des l’appareils de chauffage tel que radiateurs

 Les radiateurs en cuisine compris les réseaux d’alimentation

 Les radiateurs des sanitaires compris les réseaux d’alimentation

2.2.10– Dépose des canalisations de chauffage, des canalisation d’alimentation sanitaires EF et EC et réseau gaz

L’entreprise de gros-œuvre aura à sa charge la dépose du réseau d’alimentation de chauffage. Elle déposera également l’ensemble du réseau d’alimentation en Eau froide et eau chaude des appareils sanitaire déposés. Les réseaux seront démontés depuis les appareillages jusque les appareils de production.

 Les radiateurs en cuisine compris les réseaux d’alimentation

 Les radiateurs en sanitaires compris les réseaux d’alimentation

 Réseaux d’alimentation EF EC des appareils sanitaires, compris réseaux d’évacuation

 Réseaux d’alimentation EF EC des appareils en cuisine compris réseaux d’évacuation

 Réseaux d’alimentation gaz de la cuisine (Depuis chaufferie)

Compris dépose cumulus existant en cuisine

Pour les postes de dépose des appareils sanitaires, appareils de chauffage, réseaux d’alimentation EF EC et de chauffage, réseau gaz, l’entreprise du présent lot travaillera en coordination avec l’entreprise

(9)

Gros œuvre - Serrurerie

de Plomberie/chauffage pour notamment la coupure des réseaux. La dépose des réseaux se fera depuis les productions (Chaudière ou cumulus) jusqu’aux appareils déposés.

2.2.11– Dépose du carrelage

L’entreprise de gros-œuvre aura à sa charge la dépose du carrelage existant, compris les plinthes.

 Cuisine, sanitaires hommes et sanitaires femmes, hall, dégagement, ensembles des locaux au rez-de-chaussée du logement.

2.2.12– Dépose de la faïence

L’entreprise de gros-œuvre aura à sa charge la dépose de la faïence Localisation : Suivant plan architecte :

 Cuisine, sanitaires hommes et sanitaires femmes

2.2.13– Dépose plafonds suspendus

L’entreprise de gros-œuvre aura à sa charge la dépose des plafonds suspendus Localisation : Suivant plan architecte :

 Sanitaires hommes et sanitaires femmes

 Le grand rangement côté scène 2.2.14– Dépose doublage

L’entreprise de gros-œuvre aura à sa charge la dépose des doublages existants Localisation : Suivant plan architecte :

 Le grand logement côté scène

2.3 – Travaux dans l’existant

2.3.1– Bouchements

L’entreprise de gros-œuvre aura à sa charge après dépose des châssis, seuils, appuis, etc,… le bouchement complet ou partiel des baies existantes. Les bouchements seront réalisés en blocs de parpaing pleins ou creux d’épaisseur variable suivant le cas. Hourdés au mortier M1, chaînage, U de linteaux. Crochets de liaison galvanisés avec maçonnerie de nature différente.

Localisation : Suivant plan architecte : Parpaings éps 0,20 ou 0,15:

 Ancienne porte entre hall/local entretien

 Passage au rdec entre dégagement et dégagement logement

 Ancienne porte entre dégagement et salle

 Ancienne porte entre la cuisine et la salle

 Ancienne porte des sanitaires hommes

 Percement existant en cuisine (Après dépose des PV) Parpaings éps 0,10 :

 Ancienne fenêtre des sanitaires

 Ancienne fenêtre en pavés de verre en cuisine

 Au droit des conduits de cheminée

 Ancien accès cave en cuisine

 Ancien accès extérieur de la cuisine

Finition des bouchements en enduit plâtre ou plaque plâtre collé (A la charge du lot plâtrerie)

2.3.2– modifications de baie

L’entreprise de gros-œuvre aura à sa charge la modification de certaines baies existantes.

Elargissement ou rétrécissement de la largeur des baies, augmentation ou diminution de la longueurs des linteaux.

Après démolition, les travaux comprendront la fourniture et la pose de nouveaux linteaux en poutre métallique, compris les achelets en béton armé dosés à 350 kg. de C.P.A. 210/325 pour 0,800 m3 de gravillon et 0,400 m3 de sable de rivière, pour reprise de charge et repos de la poutre métallique,

(10)

Gros œuvre - Serrurerie

compris toutes sujétions pour aciers à haute adhérence suivant calcul, coffrage soigné en bois, etc...

La mise en place des poutres métalliques en fers IPE ou HEA revêtues de deux couches de peinture antirouille, compris les scellements au droit des achelets béton, le resserrement de la maçonnerie et toutes sujétions, la réfection des têtes de mur, les reprises le long des ébrasements latéraux, redressement des tableaux à l’enduit ciment et toutes reprises au sol.

 Modification du percement au rdec de la porte du logement sur la façade cour

 Modification du percement au rdec de la porte entre l’ancien local entretien et le dégagement du logement (prévoir suffisamment d’auteur pour passage fluide en plénum du faux-plafond)

 Toutes les portes ne respectant pas les unités de passage

2.3.3 - Percements à créer dans maçonnerie

L’entreprise de gros-œuvre aura à sa charge la création de nouveaux percements dans la maçonnerie existante. Elle prendra tous les moyens nécessaires pour préserver la solidité du bâtiment en particulier pour les percements créés dans des murs porteurs.

Après démolition, les travaux comprendront la fourniture et la pose de nouveaux linteaux en poutre métallique, compris les achelets en béton armé dosés à 350 kg. de C.P.A. 210/325 pour 0,800 m3 de gravillon et 0,400 m3 de sable de rivière, pour reprise de charge et repos de la poutre métallique, compris toutes sujétions pour aciers à haute adhérence suivant calcul, coffrage soigné en bois, etc...

La mise en place des poutres métalliques en fers IPE ou HEA revêtues de deux couches de peinture antirouille, compris les scellements au droit des achelets béton, le resserrement de la maçonnerie et toutes sujétions, la réfection des têtes de mur, les reprises le long des ébrasements latéraux, redressement des tableaux à l’enduit ciment et toutes reprises au sol.

 Nouvelle double porte au rdec hall/salle

 Passage libre hall/Dégagement sanitaires (passage mini 0,90 ; prévoir suffisamment d’auteur pour passage fluide en plénum du faux-plafond)

 Passage libre après démolition du mur porteur au droit de la légumerie

 Percement entre l’ancien local entretien et l’escalier menant à l’étage du logement

 Percement à l’étage pour l’accès à la terrasse

 Percement pour accès cave cuisine côté bar

 Percement nouvel accès cave

 Percement entre le dégagement cuisine et la légumerie

 Percement entre la préparation froide et cuisson/légumerie

 Percement entre le local vmc et sanitaires femmes

2.3.4 - Percements à créer dans dalle existante

L’entreprise de gros-œuvre aura à sa charge la création de nouveaux percements dans les dalles en béton armé existantes pour la création de lanterneaux. Les percements se feront entre les poutres porteuses existantes.

Création de chevêtre par le coulage sur place de poutres béton après mise en place de ferraillage repris dans poutraison béton existant. Scellement chimique des fers. Sciage de la dalle existante.

Localisation : Suivant plan architecte :

 1 percement en cuisson 135*135 (Pour désenfumage et éclairage naturel)

 1 percement en légumerie 1,35*1,35 (Pour éclairage naturel)

 1 agrandissement du désenfumage du volume scénique

Compris percement dalle pour sortie de la hotte en cuisine et hotte laverie

2.3.5 – Réfection de la maçonnerie et reprise en dalle après démolition

L’entreprise de gros-œuvre aura à sa charge les reprises des murs d’échiffre, la réfection de dalle basse et haute, et des trémies au droit des démolitions des escaliers

 Escalier bois menant à l’étage du logement (Sauf réfection de la trémie) 2.3.7 – Plancher pour bouchement des trémies

(11)

Gros œuvre - Serrurerie

L’entreprise de gros-œuvre aura à sa charge la création d’un plancher en bois pour la fermeture de la trémie existante de l’escalier bois. Compris les tailles de morce dans la maçonnerie existante pour repos du plancher et toutes sujétions de finition lissée pour réception d’un revêtement de sol souple.

Epaisseur suivant calcul d’exécution de l’entreprise Localisation : Suivant plan architecte :

 Escalier bois menant à l’étage du logement (Sauf réfection de la trémie)

2.3.8 – Réfection des dalles

L’entreprise de gros-œuvre aura à sa charge la réfection des dalles existantes après démolition de l’escalier béton menant à la mezzanine, du socle en billetterie et du socle du piano en cuisine.

Finition lissée pour réception d’un revêtement de sol en carrelage Localisation : Suivant plan architecte :

 Dallage au droit du socle de la billetterie

 Dallage au droit du socle du piano en cuisine

 Dallage au droit des briques de verre en lanterneau

2.3.9 – Réfection des tableaux, linteaux, seuils, pièce d’appui et ébrasements

L’entreprise de gros-œuvre aura à sa charge la réfection des tableaux ; linteaux et ébrasement s après dépose de toutes les menuiseries extérieures et intérieures.

Remplissage et mise en place d’un cimentage parfaitement lissé pour support d’habillage de plâtre, bois, médium ou alu.

 Tous les tableaux, linteaux , pièces d’appui après déposes des pavés de verre

 Tous les tableaux, linteaux et seuils après dépose des menuiseries extérieures

 Tous les ébrasements après dépose des menuiseries intérieurs

La réfection de la dalle au droit des pièces d’appui béton des pavés de verre après démolition devra répondre à la réservation du carreleur pour mise en place d’un carrelage au droit de l’emprise des ouvrage déposés.

2.3.10 – Maçonneries en élévation

Fourniture et pose de parpaings creux, hourdés au mortier M1 y compris les planelles au droit des planchers, chaînage en U de linteaux.Joints lissés deux faces.

Dimensions : 20 x 20 x 50.

Classe : B80.

Epaisseur : 20 cm.

Localisation :

 En complément de maçonnerie du local rangement côté scène o jusqu’au niveau plancher haut de l’espace bar/cuisine.

o Jusqu’au niveau d’acrotère en pignon.

2.3.11 – Reprise des fissures dans maçonnerie existante

L’entreprise aura à sa charge la vérification et la réparation des fissures présentes dans les maçonneries existantes avant accroche de la nouvelle vêture et des nouveaux enduits.

Elle devra tailler la maçonnerie endommagée dans la largeur et dans la profondeur des fissures existantes. Mise en place d’un joint souple en fond de fissure et application d’un enduit de rebouchage.

D'une manière générale, l’entreprise devra l’utilisation de tous moyens nécessaire à la réfection des fissures.

Localisation :

 Toutes les maçonneries existantes destinées à recevoir une nouvelle vêture ou un nouvel enduit extérieur.

2.3.12 – Enduit hydrofuge

Enduit extérieur, hydrofuge taloché et dressé de 2 cm. d'épaisseur, exécuté en trois couches

(12)

Gros œuvre - Serrurerie

comprenant :

- une première couche rugueuse dite gobetis ou couche d'accrochage exécutée au mortier dosé à 500 kg. de CPA 45 par m3 de sable sec,

- une deuxième couche ou corps d'enduit talochée et lissée exécutée au mortier dosé à 350 kg. de CPA 45 par m3 de sable sec,

l'épaisseur de deux premières couches sera de 15 mm.,

- une couche de finition talochée et finement lissée exécutée au mortier dosé à 350 kg. de CPA 45 par m3 de sable sec, épaisseur 5

mm.,

- la mise en place dans le mortier d'un hydrofuge de masse liquide type "SIKA" ou similaire.

Localisation :

 Face extérieur du mur en brique existant au rdec donnant sur le collège du rangement côté scène, l’espace bar et cuisine. (Ce mur est destiné à être recouvert d’un mur végétal)

2.3.13 – Réseaux de canalisation dans dalles existantes

Réseau de canalisation en PVC dans existant, tranchée dans dalle béton, comprenant les découpes de dalle béton, la démolition de la dalle béton sur l'emprise du réseau de canalisation, les tranchées compris toutes sujétions.

La mise en place d'un lit de sable en fond de tranchée.

Les percements des murs pour passage des canalisations, la mise en place des fourreaux au droit de ces passages, le renfournissement après mise en place des canalisations et toutes sujétions, La mise en place de tuyaux en P.V.C., type "ASSAINISSEMENT" suivant cas de chez "NICOLL" ou similaire, diamètres 100, 125, 150, compris tous raccord tels que tés, culottes, coudes 1/8 ème, etc..., sorties en attente des lots concernés à 10 cm. du sol fini.

Les raccordements sur les réseaux à créer sur l’extension, regards existants ou à créer.

Le remblais en sable après mise en place des canalisations, Localisation : Suivant plan architecte :

Ensemble des réseaux de canalisations intérieures EU et EV situées au rez-de-chaussée sous l'emprise du bâtiment existant passant sous le dallage bas du rez-de-chaussée, percements des murs d'infrastructure pour passage des canalisations,

Attentes à 10 cm. du sol fini du rez-de-chaussée au droit des appareils sanitaires,

D'une manière générale, ensemble des canalisations passant sous le dallage bas du rez- de-chaussée sur l'emprise du bâtiment existant.

L’entreprise du présent lot devra également en coordination avec le lot « Equipement de cuisine » la fourniture et pose d’un regard, y compris raccordement au réseau, d’un regard en cuisine pour la mise en place d’un bac dégraisseur. (Le lot « Equipement de cuisine » aura à sa charge l’équipement du regard)

2.3.14 – Fourreaux dans dalles existantes

Fourreaux dans existant, tranchée dans dalle béton, comprenant les découpes de dalle béton, la démolition de la dalle béton sur l'emprise du passage des fourreaux, les tranchées compris toutes sujétions.

La mise en place d'un lit de sable en fond de tranchée.

Les percements des murs pour passage des canalisations, le renfournissement après mise en place des canalisations et toutes sujétions,

Fourniture et pose de fourreaux en janolène diamètre 63 aiguillés Localisation : Suivant plan architecte :

Ensemble de fourreaux en TGBT du dégagement en liaison avec le local technique Fourreaux de liaison des 2 TGBT (Dégagement et cuisine en extension)

D'une manière générale, les travaux de positionnement des fourreaux seront à poser en coordination avec les lots concernés

La liaison des fourreaux entre les deux bâtiments se fera en tranchée sur lit de sable à la charge de ce présent lot

(13)

Gros œuvre - Serrurerie

2.4 – Travaux neufs (Extension cuisine / sanitaires et création locaux techniques / sanitaires public extérieurs)

2.4.1– Terrassements

Suivant DTU 12 de Juin 64, il est précisé que les prix devront inclure les démolitions de maçonnerie, seules les démolitions nécessitant l emploi de NRH (et supérieure à 3m3) seront reprises en TS.

a) Décapage du schiste rouge sur l’épaisseur indiquée dans le rapport d’étude de sol avec évacuation à la décharge public la plus proche.

Localisation : Sur l’emprise de l’extension + 1 m en périphérie

.

b) Mise à niveau des fonds de formes de façon à respecter les côtes altimétriques du bâtiment dallage fini.

c)Fouilles par petites parties pour réalisation de puits, fouilles pour longrines, canalisations et puisards dans l ‘emprise du bâtiment, enlèvement des déblais excédentaires.

d) Démolitions et enlèvement d’ouvrages éventuellement rencontrés dans les fouilles et ne nécessitant pas un BRH copris enlèvement des déblais

La démolition d'ouvrages importants nécessitant l'emploi d'un BRH fera l'objet d'attachements soumis au visa du Maître d'Oeuvre au fur et à mesure de leur découverte.

e) Blindage de fouilles et epuisement des eaux :Epuisements et pompages nécessités par suite des précipitations atmosphériques durant les travaux de fondations, blindages ou étaiements nécessaires à l'exécution des travaux

.

f)Il ne sera pas prévu de stockage de déblais sur le site. En conséquence, l’ensemble des déblais excédentaires sera repris et enlevé immédiatement aux décharges publiques.

Afin de préserver la propreté des voies d’accès et notamment la place, il sera à charge de la présente entreprise un poste de débourbage des camions et engins.

Un nettoyage journalier des voies publiques d’accès sera à charge de la présente entreprise pendant toute la durée du chantier

2.4.2– Fondations spéciales

Fondations de type par puits et longrines sous réserve des préconisations du rapport de sol.

Les travaux de fondations seront exécutés conformément aux documents techniques suivants : DTU 11 : Sondage des sols de fondations

DTU 13.2 : Fondations profondes

Rapport et notes complémentaires de reconnaissances géotechniques des sols établis par un organisme certifié.

Rapport de l’organisme de contrôle désigné par le maître d’ouvrage.

Niveaux : Le niveau fini de l’ouvrage est celui du niveau fini de l’actuelle salle des fêtes.

Surcharges : les surcharges sont définies par la norme NFP 06.001.

Les hypothèses prises en compte pour les descentes de charges sont à vérifier et à soumettre à l’approbation de l’organisme de contrôle.

a) Consistance des travaux de fondation.

Etablissement des plans d’exécution ou calepins de chantier, les plans et documents de recollements et des notes de calculs correspondantes.

La réalisation des puits.

b) Protections des ouvrages existants.

Toutes les précautions et protections nécessaires seront prises par l’entreprise pendant la durée des travaux pour sauvegarder les ouvrages existants à proximité (cuisine et salle des fêtes existantes).

(14)

Gros œuvre - Serrurerie

c)Puits gros béton (à voir en fonction du rapport de sol)

Réalisation de puits en béton coulé au fur et à mesure de l’ouverture des fouilles dosé à 250 kg minimum, ancrés de 50 cm minimum au sein de la craie saine en place, profondeur suivant rapport de sol établi par l’organisme de contrôle, blindage des fouilles non stabilisées dans la hauteur des remblais et limons, pompage des eaux.

Les poches de terrain mou dans la craie seront expurgées et remplacées par du béton.

Le dosage des bétons mis en œuvre, ou des matériaux de reconstitution de sol doivent obtenir l’approbation du bureau de contrôle.

d)Etudes et essais :

Tourtes études et essais demandés par le Maître d’œuvre ou le Bureau de Contrôle (exemple : essai de plaque) sont intégrés dans le prix forfaitaire et doivent être réalisées par un organisme Public agrée et choisis par le Bureau de Contrôle ou la Maîtrise d’œuvre.

e)Béton de propreté:

Remplissage sur 5 cm d’épaisseur en fond de fouilles de béton maigre dosé à 250 kg f)Longrines:

Béton gravillon armé calculé à la résistance compris coffrage et ferraillage pour longrines coulées en place reposant sur des semelles ponctuelles. Réservation pour passage des fourreaux et canalisation EU, EV, EP.

Finitions des faces apparentes en soubassement extérieur et intérieur parement soigné sans ragréage admissible.

Localisation : fondations de l’extension Sous escalier colimaçon extérieur.

Sous locaux techniques et sanitaires publics

2.4.3– Planchers bas (voir rapport de sol) a) Cas de dallage sur terre plein : Après terrassements prévus ci-avant :

• Nettoyage, dressement et compactage du fond de forme

• Mise en place d‘un anticontaminant géotextile.

• Remblai constituant la forme de dallage réalisé suivant rapport d’étude de sol sur une ép

• au minimum de 40 cm.

• Dressement de remblai par 5 cm de sable.

• Mise en place d’un isolant thermique type polystyrène expansé de 8 cm d’épaisseur , classe III, avec certification ACERMI (K0,70), sous toutes les parties habitables, y compris remontées sur mur de fondations pour éviter les ponts thermiques (pour toute la zone de surface habitable).

• Polyéthylène 150 microns sous toute la surface.

• Dallage sur terre plein en béton armé épaisseur et armature suivant dernière norme.

• Finition : Brute à –0,05 pour recevoir un carrelage sauf les locaux techniques qui auront une dalle brute au niveau fini , bouchardée pour le porche d’accès à la cuisine et les deux locaux techniques.

b) Cas de dalle portée par les fondations

• Après terrassements généraux

• remblai en matériaux inertes destinés à servir de fond de coffrage

• dressement par 5 cm de sable

• Isolation thermique par la mise en place d’un isolant thermique type polystyrène expansé

• de 8 cm d’épaisseur classe III, avec certification ACERMI (K : 0,70), sous toute la surface

• Polyéthylène 150 microns sous toute la surface

• Dalle béton (B4) armé, armature et épaisseur suivant étude béton.

• Finition : Brute à –0,05 pour recevoir un carrelage sauf les locaux techniques qui auront une dalle brute au niveau fini , bouchardée pour le porche d’accès à la cuisine et les deux locaux techniques.

Localisation :

(15)

Gros œuvre - Serrurerie

• Plancher bas de l’extension de la cuisine

• Plancher bas des locaux techniques et des sanitaires et wc publics.

c) Dallage extérieur pour les poubelles

• Après terrassements généraux

• remblai en matériaux inertes destinés à servir de fond de coffrage

• dressement par 5 cm de sable

• Dalle béton (B4) armé, armatures et épaisseur suivant étude béton.

• Finition : béton brossé avec forme de pente vers siphon.

Fourniture et pose d’un siphon PVC au présent lot Localisation :

• Dallage extérieur

2.4.4 – Plancher haut rez-de-chaussée

Plancher dalle pleine béton armé, épaisseur mini 20 cm suivant étude BA, y compris renfort au droit des réservations EP.

Finition de surface : Dalle parfaitement lissée par recevoir un isolant, une étanchéité bicouche et un dallage sur plot.

Isolation thermique type Fibrastyrène feu ou similaire de 125 mm sur la totalité des plafonds des locaux fermés.

Localisation :

 Plancher haut du passage couvert, des locaux techniques et des sanitaires et wc publics.

2.4.5 – Arase étanche

Protection contre les remontées d'humidité du sol à l'aide d'une bande de feutre bitumé, d'une chape en bitume armé ou d'une feuille de polyéthylène posée à sec sur une couche de mortier de ciment finement talochée de 2 cm d'épaisseur et dosée à raison de 300 à 350 kg. par m3 de sable sec 0/3, après prise et séchage de ce dernier, et protégée par une deuxième couche de mortier de ciment de même épaisseur sommairement dressée. Recouvrement minimum de 20 cm. entre les bandes d'étanchéité.

Localisation :

• Sous toutes les maçonneries d’élévation.

2.4.6 – Maçonneries en élévation

2.4.6.1 – Maçonnerie en parpaing d’épaisseur 20 cm

Fourniture et pose de parpaings creux, hourdés au mortier M1 y compris les planelles au droit des planchers, chaînage en U de linteaux.Joints lissés deux faces.

Classe : B80.

Epaisseur : 20 cm.

Localisation :

 toutes les maçonneries d’élévation périphériques en extension cuisine, compris jusque hauteur d’acrotère de la façade côté cour.

 Contre pignon du logement rdec et étage En acrotère de la terrasse accessible sur façade avant et côté école.

 En remonté comme butée d’arrêt de la terrasse accessible côté cour (réservation à prévoir pour palier d’arrivée de l’escalier extérieur)

 En acrotère de la terrasse accessible

 En complément de maçonnerie du local rangement côté scène jusqu’au niveau plancher haut.

Utilisation de crochets de liaison galvanisés avec maçonnerie existante ou avec maçonnerie de nature différente.

(16)

Gros œuvre - Serrurerie

La face intérieure des locaux techniques restera brute. Les joints seront parfaitement lissés.

Fourniture et pose de parpaings creux, hourdés au mortier M1 y compris les planelles au droit des planchers, chaînage en U de linteaux.Joints lissés une face.

Classe : B80.

Epaisseur : 15 cm.

Localisation :

 Contre mur existant de la cuisine et façade arrière du logement de l’extension en cuisine

Utilisation de crochets de liaison galvanisés avec maçonnerie existante ou avec maçonnerie de nature différente.

Fourniture et pose de parpaings pleins, hourdés au mortier M1 y compris les planelles au droit des planchers, chaînage en U de linteaux.Joints lissés deux faces.

Classe : B80.

Epaisseur : 10 cm.

Localisation :

 En cloisonnement des locaux techniques et des sanitaires et wc publics La face côté locaux techniques restera brute. Les joints seront parfaitement lissés.

2.4.6.4 – Maçonnerie en briques rectifiées en terre cuite

Fourniture et pose de briques rectifiées en terre cuite à tesson et perforations verticales, hourdées suivant le principe de la maçonnerie roulée au mortier pour joints minces de 1mm fini par le fabriquant, joints verticaux réalisés à sec par emboîtement de briques, compris découpe soignés et toutes sujétions.

Type « Porotherm Murbric » Grand format roulé de chez Wienerberger ou similaire.

Epaisseur : 30cm.

Localisation :

 Toutes les maçonneries d’élévation périphériques du bâtiment locaux techniques et sanitaires et wc publics

2.4.7 – Raidisseurs, chaînages dans maçonneries de parpaings 2.4.7.1 – Raidisseurs

Raidisseurs ou chaînages verticaux en béton armé dosés à 350 kg. de C.P.A. 55 pour 0,800 m3 de gravillon et 0,400 m_ de sable de rivière, compris toutes sujétions pour aciers à haute adhérence suivant calcul, coffrage soigné, etc...

Localisation :

Raidisseurs ou chaînages verticaux pour liaisons des murs en maçonnerie de parpaings : - Suivant nécessité, avec un minimum un raidisseur à chaque angle de la construction.

2.4.7.2 – Chaînages horizontaux

Chaînages horizontaux en parpaings U, compris remplissage en béton armé dosé à 350 kg.

de C.P.A. 55 pour 0,800 m3 de gravillon et 0,400 m3 de sable de rivière, compris toutes sujétions pour aciers à haute adhérence suivant calcul, etc...

Localisation :

Pour chaînages horizontaux en tête des murs en maçonnerie de parpaing.

(17)

Gros œuvre - Serrurerie

2.4.7.3 – Achelets

Création d'achelets en béton armé dans mur neuf pour fixation de sabots métalliques supportant les poutres bois du lot charpente, comprenant :

- le coffrage soigné en bois,

- l'achelet en béton armé dosés à 350 kg. de C.P.A. 210/325 pour 0,800 m3 de gravillon et 0,400 m3 de sable de rivière, compris toutes sujétions pour aciers à haute adhérence suivant calcul, etc...

Localisation :

Achelets pour fixation des poutres bois prévues au lot charpente bois.

 Extension cuisine

 Rangement côté scène

Achelets pour fixation ossatures bois pour bardage en façade

 Façade avant des locaux techniques et sanitaires publics

Si pas de contre-indications du bureau de contrôle, les achelets béton pourront êtres remplacés par des parpaings pleins

2.4.8 – Enduit hydrofuge

Enduit extérieur et de soubassement, hydrofuge taloché et dressé de 2 cm. d'épaisseur, exécuté en trois couches comprenant :

- une première couche rugueuse dite gobetis ou couche d'accrochage exécutée au mortier dosé à 500 kg. de CPA 45 par m3 de sable sec,

- une deuxième couche ou corps d'enduit talochée et lissée exécutée au mortier dosé à 350 kg. de CPA 45 par m3 de sable sec,

l'épaisseur de deux premières couches sera de 15 mm.,

- une couche de finition talochée et finement lissée exécutée au mortier dosé à 350 kg. de CPA 45 par m3 de sable sec, épaisseur 5

mm.,

- la mise en place dans le mortier d'un hydrofuge de masse liquide type "SIKA" ou similaire.

Localisation :

 Face extérieure du mur en cuisine côté collège ce mur est destiné à être recouvert d’un mur végétal)

 Enduit de soubassement des nouvelles maçonneries en infrastructure. Cet enduit devra descendre de 20 cm minimum sous les niveaux futurs des voiries et des terres.

 Sur toute hauteur des faces intérieures de toutes les parois en sanitaires et wc publics (A réaliser après pose carrelage, plinthes à gorge de façon à ce que l’enduit est au même nu que les plinthes) ou à réaliser avant mais avec réservation pour plinthes)

Compris en soubassement du mur d’acrotère de la terrasse accessible pour remontée de l’étanchéité, jusqu’au niveau de l’enduit d’imperméabilisation. Et la face interne de la nouvelle maçonnerie (butée d’arrêt de la terrasse accessible côté cour) pour remontée de l’étanchéité

2.4.9 – Enduit d’imperméabilisation

Réalisation d’un enduit d’imperméabilisation monocouche, type Werber Et Broutin ou similaire, possédant un avis technique, finition « grattée » y compris bande de pontage sur matériaux de natures différentes, dressement des tableaux avec baguette d’angle. Baguette d’angle à prévoir également à tous les angles saillants. Classement mini M5-E3-R3-U5-C1, cet enduit devra bénéficier d’une garantie décennale. Prévoir dispositif d’étanchéité entre matériaux de nature différente.

(18)

Gros œuvre - Serrurerie

Localisation :

• Face extérieure de toutes les maçonneries en parpaing du bâtiment « Locaux techniques et sanitaires publics» sauf les parties derrière le bardage.

• Face extérieure de toutes les maçonneries en parpaing du porche accès cuisine

• Logement façade étage côté cour

• Sur 1 face de l’acrotère côté terrasse accessible

Prévoir façon de joints creux parfaitement dressés de 6mm de profondeur, sur l’enduit d’imperméabilisation du bâtiment locaux techniques /sanitaires et wc publics. Les joints creux devront correspondrent aux traverses des menuiseries en façade avant de la grande salle

2.4.10 – Béton armé

Les ouvrages en BA autres que ceux prévus dans les chapitres ci-avant, seront réalisés en béton B7 avec coffrage C2 pour les bétons cachés.

Localisation :

• Les linteaux, chaînages horizontaux, chaînages verticaux dans les maçonneries, poutres et poteaux, les chaînages rampants

par un enduit C5 pour les bétons apparents, suivant prescription ci-avant.

Localisation :

• Sous face de la dalle au droit du passage couvert menant à la cour de service

2.4.11 – Divers

2.4.11.1 – Seuils

Seuils en mortier finement lissé avec façon de relevé et de pente, y compris dispositif d’accroche. Ils seront réalisés avant pose des menuiseries.

Localisation :

 Accès sanitaires publics

 Accès wc publics

 Accès aux deux locaux techniques

 Accès local poubelles

 Accès cuisine (Déconditionnement)

2.4.11.2 – Redressement

Redressement des tableaux et linteaux sur toutes les maçonneries et sur 10 cm de largeur en mortier de ciment, en vue de la pose des menuiseries.

Localisation : Suivant plans architecte

2.4.11.3 – Joint de dilatation , joint de construction

Les doubles murs entre l’existant et l’extension devront être désolidarisés l’un de l’autre par l’interposition d’un polystyrène.

Fourniture et pose de couvre-joints pvc.

A l’extérieur sur toute la hauteur des murs au droit des joints de dilation, joints de construction.

2.4.11.4 – Grilles de ventilation

L’entreprise du présent lot devra la fourniture et pose de grilles murales dans les réservations laissées dans la maçonnerie en parpaing ou par carottage en maçonnerie existante.

En profil aluminium, finition anodisé naturel, laquage teinte au chois de l’architecte, moustiquaire inox.

(19)

Gros œuvre - Serrurerie

Fixation mécanique dans maçonnerie.

Dimensions mini 200*200, calculs des débits en coordination avec le lot vmc

Compris report de la grille extérieure par canalisation PVC pour traversée du mur végétal et du bardage minéral en façade

 Ventilation haute et basse local technique « gestion eau », local technique

« gestion marché » et sanitaires et wc publics

 Ventilation haute en laverie, préparation chaude, légumerie, dégagement cuisine, réserve, terreux, sanitaires hommes et sanitaires femmes.

2.4.12 – Fourreaux

Fourniture et pose, en traversée de murs d'infrastructure pour pénétration dans bâtiment de fourreaux en janolène diamètre 63 aiguillés, compris percement du mur et renfournissement après pose.

 Ensemble de fourreaux en TGBT de la cuisine en liaison avec le local technique

 Fourreaux de liaison des 2 TGBT (Dégagement et cuisine en extension)

Les fourreaux pourront être d ‘une seule longueur avec ceux prévus en existant entre les deux points en liaison. Les raccordements avec les fourreaux prévus en existant, l’entreprise utilisera les manchons adaptés.

D'une manière générale, les travaux de positionnement des fourreaux seront à poser en coordination avec les lots concernés

La liaison des fourreaux entre les deux bâtiments se fera en tranchée sur lit de sable à la charge de ce présent lot

2.4.13 – Réseaux de canalisation sous dallage

Depuis chaque appareil sanitaire ou siphon jusqu’aux boîtes de branchement en pied de bâtiment fourni et posés par le lot VRD. Les EU et les EV, compris siphons de sol seront sorties séparément du bâtiment.

La mise en place de tuyaux en P.V.C., type "EAUX PLUVIALES" ou "ASSAINISSEMENT" suivant cas de chez "NICOLL" ou similaire, diamètres 100, 125, 150, compris tous raccord tels que tés, culottes, coudes 1/8 ème, etc..., sorties en attente des lots concernés à 10 cm. du sol fini,

Réseaux pente mini de 1,5 cm au ml

Localisation : Suivant plan architecte

Ensemble des réseaux de canalisations intérieures EU et EV situées au rez-de-chaussée sous l'emprise du bâtiment passant sous le dallage bas du rez-de-chausssée pour sortir à 1,00 m. de la construction.

Attentes à 10 cm. du sol fini du rez-de-chaussée au droit des appareils sanitaires

L’entreprise de GO réalisera le réseau sous dallage des descentes EP intérieurs de la toiture terrasse accessible vers une citerne située sous le local technique « gestion eau ».

La fourniture et la pose de la citerne est à la charge de ce présent lot. Capacité de 12 m3 (dimension fosse actuelle : 2,8 m sur 2,2 m, htr 2,4 m).

L’entreprise réalisera un « trop plein » de la citerne jusqu’ un regard extérieur branché sur le réseau général

L’entreprise prévoira également un regard de visite 60*60 mini avec tampon fonte dans la dalle basse du local technique « gestion eau » pour accès et l’entretien de la citerne.

Prévoir également en attente une liaison de la citerne sous le local technique et les 2 citernes extérieures (Fourniture et pose des citernes extérieures à la charge des services techniques de la commune) La pente de cette attente sera vers la citerne sous le local technique.

(20)

Gros œuvre - Serrurerie

2.4.14 – Réseaux enterrés extérieurs EU, EP et EV 2.4.14.1 – Réseaux enterrés

Fouilles en rigoles pour canalisation PVC

Fourniture et pose en tranchée sur lit de sable d’un réseau de canalisation PVC Compact série I type Réhau Awaduct ou sililaire. Joints collés parfaitement étanchés. Attentes à collets pour branchement direct des appareils.

Localisation : Suivant plan de canalisation

 Toutes les canalisations de liaison depuis les sorties du bâtiment existant, de l’extension en cuisine, du bâtiment des locaux techniques et sanitaires et wc publics sur le regard du réseau communal en limite de propriété.

2.4.14.2 – Regards de visites et de branchement

L’entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose des regards de visites et de branchement sur réseaux EU et EP et EV Comportant :

Cuvettes béton compris rehausses, fonds aménagés en cunettes. Regards fonte pour voirie compris mise à niveau et pose scellés ou reprise des siphons, aucun coude ne sera accepté par le réseau enterré.

Prévoir regards siphonnés pour le réseau EV des sanitaires , compris les sanitaires et wc publics.

 Regard à prévoir sur l’ensemble du réseau extérieur, compris tous branchements, à chaque déviation du réseau, etc,…

Tous les branchements sur les regards sont à la charge du présent lot sauf descentes EP qui sont à la charge du couvreur.

2.4.14.3 – Dégraisseur

L’entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose d’un bac dégraisseur pour les Eu de la cuisine, compris toutes sujétions, regard de visite, etc,…

Le dégraisseur sera connecté au réseau principal.

 Dégraisseur en sortie du réseau EU de la cuisine reprenant toutes les EU des siphons de sol, laves mains, plonges, lave vaisselles, etc…

2.4.14.4 – Noue d’infiltration

L’entreprise du présent lot devra la réalisation d’une noue d’infiltration pour permettre l’infiltration des eaux de la toiture et du mur végétal.

Tranchée avec mise en œuvre de matériaux drainant. Forme de noue de 0,60m de large . Localisation : Suivant plan de canalisation

 Sous le mur végétal

2.4.14.5 – Raccord pompier

L’entreprise du présent lot devra le changement d’implantation du raccord pompier existant en fonction de la nouvelle sur épaisseur du bardage extérieur.

Ouverture de tranché dans la place après avoir déposé préalablement le revêtement en « Pierre bleue », compris dépose de l’ouvrage existant.

Mise en œuvre d’une canalisation en PVC, compris coude et remise en place du raccord pompier existant.

Remblais compacté au pourtour de l’ouvrage.

Travaux de finition du revêtement en « Pierre bleue » de la place au pourtour du raccord pompier.

 Raccord pompier existant en chaufferie

(21)

Gros œuvre - Serrurerie

2.4.14.6 – Ventilation chaufferie et cour anglaise

L’entreprise du présent lot devra la réalisation d’une nouvelle ventilation de la chaufferie existante.

Pour cela, après dépose du carrelage :

 Mise en œuvre d’une canalisation PVC de diam suffisant pour respecter la section minimale de ventilation de 6 dm2 (selon rapport Qualiconsult) sous la nouvelle chape armée et nouveau revêtement scellé, compris toutes sujétions de remblais et de compactage.

 Percement dans les maçonneries existantes.

 Création d’une cour anglaise en béton préfabriqué, ou maçonné sur place,sous le passage couvert, d’une section minimale de 6 dm2, compris toutes sujétions de finition.

 Ventilation de la chaufferie existante.

2.5 – Serrurerie

2.5.1 – Escalier métallique extérieur

Fourniture et pose d’un escalier métallique hélicoïdal comprenant :

 un noyau central en tube avec marches auto porteuses en tôle striée de 1,20 m largeur, épaisseur 30 mm.

 un garde corps sur la volée à barreaudage en carré 15 x 15 avec tous les mètres des raidisseurs en tube creux 20 x 20, une lisse haute formant main courante en fer plat du commerce débillardé 40 x 6 mm épaisseur, vissée sur les barreaux par vis à têtes chanfreinées, sous gaine plastique, et une lisse basse en tube creux 20 x 20 façonnée cintrée à la courbure de la volée. Les raidisseurs seront de toute hauteur servant de dits « Tuteurs » pour plantes grimpantes. Ils seront liaisonnés entre eux par une lisse basse et haute, y compris des intermédiaires pour consolider l’ensemble.

 La galvanisation de l’escalier



le transport de l’ensemble sur le site, l’assemblage des différents éléments et la pose y compris sujétions de soudures parfaitement ragrées et reprise de traitement anticorrosion en raccords.

Localisation :

 Nouvel escalier extérieur du niveau cour extérieur à la terrasse accessible.

2.5.2 – Garde corps métallique

Fourniture et pose d’un garde corps métallique de 1,20 m de hauteur comprenant :

 Potelets en fer plat 30x14mm, espacés de 1,50m fixé par platine sur maçonnerie face interne.

 Montants en câble acier distancés de 180mm y compris accessoire de tension (à partir de 450mm du niveau de circulation.)

 Cadre en fer pour support de remplissage en fer plat 40x8mm situé entre 110 mm du sol et à 450mm du niveau de circulation.

 Remplissage par une tôle perforée (Perforations au choix de l’architecte)

 Main courante en tube acier D60mm



La galvanisation du garde corps Localisation :

 Au pourtour de la terrasse accessible. Seul le garde -corps côté cour de service sera muni d’un cadre et remplissage en tôle perforé.

2.5.3 – Portes extérieures pleines

Porte à âme pleine et à recouvrement acier galvanisé à chaud thermolaqué poudre polyester époxy en tôle d’acier 2 faces 20/10éme, avec cadre périphérique montants et traverses intermédiaires, fermeture de la porte par serrure de sécurité et poignée de tirage.

Le profil de l’huisserie sera en acier laminé à chaud de 1er choix de 20/10^èmemm d’épaisseur, galvanisée à chaud et laquée, couleur RAL au choix du maître d’œuvre. L’assemblage de la traverse

(22)

Gros œuvre - Serrurerie

et des montants se fera à coupe d’onglet et les fixations seront invisibles et se feront par boulonnage sur des platines soudées.

La porte aura des performances thermiques et de stabilité. Les joints seront isothermiques, le cordon anti-allongement sera avec protection pelable.

Les paumelles seront surdimensionnées avec pions antidégondage. Le serrage des paumelles se fera par vissage dans des pavés en acier soudés sur l’huisserie métallique et sur la structure acier de l’âme du vantail.

Fermeture et ouverture par serrure de sécurité 3 points A2P1* à canon européen en combinaison type VACHETTE SI ou équivalent. Des renforts en acier sur le vantail et sur l’ouvrant semi-fixe protègeront les coffres et pênes de la serrure. Paire de béquilles diamètre 20mm sur rosace en nylon continu en acier et ressort de rappel dans la rosace béquille.

Ferme porte à bras coulissant modèle TS 5000 de chez GEZE ou équivalent. Butoirs d’arrêt de porte en élastomère avec fixation invisible

 Porte extérieure extension cuisine

 Portes extérieures des locaux techniques

 Portes extérieures des sanitaires et wc publics

La porte du wc public sera munie d’un verrou intérieur pour condamnation et décondamnation depuis extérieur.

Exigence coupe feu : CF 1/2H pour les portes : Localisation :

 Portes extérieures des locaux techniques

2.5.4 – Porte extérieure pleine – barre anti panique

Barre anti-panique 2 points TOUCH BAR de chez Bricard ou équivalent, béquille extérieure Localisation : Suivant plan architecte :

 Porte de la cuisine.

 Portes des locaux techniques.

L’organigramme des clés sera défini comme suit :

Un passe général permettant d’ouvrir toutes les portes, 4 clés à fournir Une ouverture indépendante par cylindre, 3 clés à fournir par cylindre.

L’organigramme des clés sera défini en collaboration avec le Maître d’Ouvrage, les entrepreneurs des lots menuiseries extérieures et intérieures

2.5.5 – Plaque acier brute

2.5.5.1 – Plaque en acier brute en sous-face

Fourniture et pose d’une plaque acier brute de 0,50mm d’épaisseur. La plaque est destinée à rester brute pour être exposé dans le temps à l’oxydation. Compris toute sujétion de dilatation par interruption de la plaque par joint visible de 5mm mini.

Fixation mécanique sur l’ossature bois du bardage en façade. Cette fixation pourra restée visible en sous face.

 En sous -face de bardage d’acrotère de la terrasse accessible de la façade sur la place (Voir plans , coupes et façades)

2.5.5.2 – Plaque en acier brute avec sciage lettrage pour signalétique

(23)

Gros œuvre - Serrurerie

Fourniture et pose d’une plaque acier brute de 0,50mm d’épaisseur. La plaque est destinée à restée brute pour être exposé dans le temps à l’oxydation.

Fixation mécanique sur l’ossature bois du bardage en façade. Cette fixation pourra rester visible en partie haute. Fixation en partie basse par patte de scellement dans la fondation voirie de la place, compris toute sujétion de finition du revêtement existant de la place au pourtour de l’assise de la plaque, la fixation en partie basse sera invisible et donc noyée dans la fondation de la place.

Création de lettrage évidé « ENTREE » par sciage de la plaque suivant modèle de l’architecte.

Toutes les arrêtes vives seront cassées par limage Localisation : Suivant plan architecte :

 En façade sur la place au droit de l’entrée principale (Voir plans , coupes et façades)

2.5.6 – Portail métallique

Fourniture et pose de portail à un vantail pivotant en acier galvanisé et revêtement plastifié haute adhérence, comprenant :

- le carottage pour massifs en béton au droit des poteaux supports, - les massifs en béton au droit des poteaux supports,

- les poteaux supports du portail en tube acier carré de section en fonction des dimensions de l'ouvrant, avec platines permettant la fixation sur massifs par vis en acier inoxydable et chevilles, compris pattes pour mise en place des gonds des vantaux, et gâche pour fermeture du portail.

- portail à un vantail ouvrant, constitué :

- d'un cadre en tube acier profilé trapézoïdal avec pattes pour mise en place des gonds, - d'un remplissage en treillis soudé maille 40/40, soudés sur cadre,

- des gonds réglables pour ouverture du vantail pivotant,

- d'une condamnation par serrure en applique avec cylindre européen de sûreté, avec trois clés plates sur organigramme,

- une garniture, comprenant une paire de béquilles sur ouvrant.

- Un arrêt à bascule

Teinte : au choix du Maître d'Oeuvre dans dans la gamme des teintes du fournisseur.

Dimensions de passage nominal : 2,40 x 2,60 m. de hauteur.

 Façade avant accès cour

2.5.7 – Grille extérieure au sol

Fourniture et pose d’une grille en acier galvanisé pour cour anglaise de type Caillebotis ou similaire, supportant la charge de roulement de véhicules de type VL ou petite camionnette, compris toutes sujétions de finitions.

 Sur cour anglaise sous passage couvert