NV
DEMUYNCK BOUW
Iepersestraat 120, 8890 Moorslede tel 051/77.86.81 – fax 051/77.14.98
www.demuynckbouw.be
26.06.2020
Cahier de charge Offre de prix
Construction d’habitations À Comines
Rue de Capelle
OFFRE DE PRIX
Nom: M. & Mme………
………..
Sujet: Construction d’habitations à Comines
Rue de Capelle Date 26.06.2020
DESCRIPTION
Tous les prix font l’objet d’une étude approfondie.
GENERAL
Projet: le dossier jl200626
Offre de prix conforme le projet ajouté:Voir les plans.
Réalisation
Après recevoir le permis de construire, le maître de l’ouvrage doit informer immédiatement constructeur et lui donner une copie du permis.
La livraison et le placement de tous les matériaux, mentionnes dans cette description, sont inclus, sauf si mentionné autrement.
Modifications
Après signer le contrat, des petites modifications peuvent être autorisées, si celles-ci sont communiquées par écrit au constructeur. Le maître de l’ouvrage va recevoir un prix supplémentaire pour les modifications.
Cette modifications peuvent être effectuée qu’au moment où le constructeur a reçu le prix supplémentaire signé pour accord avec la mention « Lu et approuvé ».
Sans réponse dans un délai de 5 jours de travail, ces instructions seront ignorées entièrement À l'exécution, la description de vente ajoutée au contrat a toujours priorité sur les plans de construction.
Coordinateur de sécurité – PEB - ventilation
Inclus dans cette offre de prix.PEB
Après le dossier PEB est fait, nous savons les conditions exacts et si il sont strictes qu’attendue, nous devons adapter le prix.
PARTIE 1
GROS OEUVRE
Installation du chantier
Le maître de l’ouvrage ou le géomètre indiquent la délimitation du terrain. Le maître de l’ouvrage est responsable pour ces indications.
Le terrain doit être accessible pour la livraison du matériel par camions (20 mètres de long et 20 tonnes). Le terrain est libre de tous obstacles comme des arbres, des arbustes, produits de démolition et des déchets de construction.
Le coût éventuel dû à la ville ou la commune pour la location du domaine public ou l’arrêt de la rue, nécessairement pour les travaux énergiques comme le placement des voûtes ou d’autre, être à charge du commanditaire ou du monsieur de construction et après qu’ils sont faits reconnaissable sont répercutés.
Une analyse du sol est effectuée avant le début des travaux. Le type de fondation sera déterminé par cette analyse. Dans cette offre de prix l’analyse du sol est inclues.
Travaux de terrassement et creusement
Des travaux de terrassement commencent par l’enlèvement de la couche de terre végétale d’une épaisseur d’environnement 20 cm.
Les fouilles de fondation sont exhumés selon la largeur indiquée sur les plans et jusqu’ à une profondeur de 80 cm en dessous du sol terrain actuel.
Si on doit effectuer des fondations plus profondes, lors du mauvais sol (suivant les résultats du sondage), le travail supplémentaire des travaux de creusement sera réglé avec une facture de suppléments.
Le niveau du sol fini est appliqué comme indiqué sur le plan ou est déterminé d'un accord commun avec le maître de l’ouvrage. Des modifications au nivaux seront communiquées en avance.
Dans cette offre de prix il est tenu compte que le niveau du sol fini vient 40 cm au-dessus du niveau de la rue et que le sol terrain actuel se trouve au même niveau de la rue.
Le sol excédentaire est laissé sur le domaine à un endroit qui ne peut pas incommoder l'événement de construction.
Si nécessaire à cause du niveau de la nappe trop élevé, des filtres seront placés et réglés dans la régie.
Le fil de terre
Le fil de terre est prévu et doit correspondre aux exigences de « A.R.E.I ».
Ceux-ci sont placés dans les fouilles de fondation. À l'endroit où les compteurs ont été prévus, les extrémités sont apportées en haut.
Remblai de sable ou matériel équivalent
le remblai en dessous de la dalle de sol peut être fait avec : sable concassé, sable stabilisé, sable ou équivalent.
Un remblai de maximum 40 cm est inclus dans le prix.
Plateau de fondation général
Il y a un radier prévu avec une épaisseur de 25 à 30 cm (épaisseur selon l’étude de fondation) + treillis armé double 150x150x8x8 + poutres de rive 40x60 cm autour de l'habitation.
La maçonnerie portante
Toute maçonnerie est à effectuer selon les règles de l'art en blocs de construction rapide couleur rouge avec une épaisseur de mur selon le plan de l’architecte.
Aux forages de toiture dans la maçonnerie n’importe quelle nature (des canaux, des cheminées,…) du plomb sera placé.
La construction est rendue entièrement anhydre par des couches de bitumes armées ou du plomb. La partie intérieure du mur extérieur et le parement sont ancré avec des crochets galvanisés. Les couches d’air sont libre des déchets de mortier et de briqueteries.
Parement
Les briques de façade de VC 28,00 €/m2 (excl tva) sont inclus dans l’offre de prix.
Le promoteur détermine qui choisit des briques ou quelles briques on utilise pour le façade. Le prix supplémentaire éventuel sera être réglé. Les briques sont à choisir dans une salle d’exposition indiquées par nous.
Toute décoration (posé de chant, frise, centre, parpaing ou d’autre détail) mentionnée sur les plans est inclus dans cette offre de prix.
Sauf la mention spéciale au plan, l’appareil d’une demi-brique est appliqué.
Isolation du vide
Des panneaux durs du vide avec dent et creux type PIR, épaisseur 12 cm, placés dans le vide, contre la partie intérieure du mur extérieur. A placer selon les règlements du fournisseur.
Rejointoiement
D’avance, il est apporté au moins quatre échantillons du rejointoiement desquels le maître de l’ouvrage peut faire un choix. Pour la ventilation des vides, les joints montant sont laissés ouvert régulièrement au dessus de la plinthe, des linteaux et au dessous de la rive de toiture.
Dans le garage et le buanderie, la maçonnerie est rejointoyée pendant qu’on maçonne.
L’appliquer au pistolet d’un mastic pastique entre les fenêtres et le parement est inclus dans cette offre. Si les fenêtres ne sont pas livrées et placées par nous, ce travail n’est pas à notre charge et ceci est à effectuer par l’installateur de fenêtre.
Pierre naturelle
Les seuils des fenêtres et des portes sont en pierre bleue.
Toutes les faces visibles sont récurées et passées à la lime douce. Les seuils aux portes extérieures ont une épaisseur de 8 cm et sont prévu d’un marchepied. Les seuils de fenêtres ont une épaisseur de 5 cm. Les seuils sont faits 5 cm plus large que la fenêtre et 5 cm saillant au droit du parement.
Le seuil de la porte du garage sera placé entre le parement, épaisseur 8 cm.
(Si les fenêtres et/ou les portes ne sont pas livrées par notre société, le propriétaire doit demander au constructeur de fenêtre de nous donner les dessins de détail nécessaires pour la réalisation de ces seuils.)
Béton armé et profils en L
Tous travaux de béton armés aériens sont prévus comme exécution courant.
Si nécessaire (selon l’architecte) un ingénieur est indiqué pour l'étude (les frais ne sont pas inclus dans cette offre de prix).
Des linteaux précontraints seront en béton armé à placer au dessus des fenêtres et des portes.
Des profils sont inclus si nécessaire pour le placement des voûtes.
À toutes baies de fenêtres et de portes (pas en forme d’arc) des fers en L métallisé sont prévus.
arêtes et poteries
Des arêtes et poteries au dessus du rez-de-chaussée.
Le placement selon les conditions du fournisseur. Une dalle de compression et un treillis armé inclus où nécessaire.
Dans le garage et dans le buanderie, des voûtes sont placées avec un côté inférieur lisse.
Systèmes d’égouts
Des tubes en pvc, type “Benor”, selon le plan d’égouts de l’architecte. Placement des tubes, des pièces spéciales et des joints caoutchoutés inclus.
Pour des évacuations:
Rez-de-chaussée:
cuisine évier
lave - vaisselle toilette wc
lave - mains buanderie ou machine à laver garage chauffage central
Etage:
salle de bains bain douche lavabo wc
Extérieur de l'habitation:
évacuations de pluie
À partir du dernier puits de décantation, il y a encore un tube prévu d’un diamètre 160 et d’une longueur de 5 cm dans la direction de l’égout public.
Fosse septique
A placer si exigé par l'administration communale.
Fosse septique préfabriqué en béton armé sans filtre bactérienne. La fosse correspond aux normes actuelles du Ministère de Santé Publique et de Famille et au STS 35.21.
Capacité 2 000 litre.
Citerne
Volume de 10.000 litre. Citerne préfabriqué en béton armé. Bouche de visite au minimum 60x60 cm : A cimenter imperméable à l’eau du côté intérieur et du côté extérieur. Couvercle en fonte 60x60 cm.
La conduite d’aspiration de cette citerne jusqu’à la pompe est inclus dans cette offre. Ainsi le trop- plein raccordé sur les autres tubes d’égouts et la pièce intermédiaire du siphon sont inclus.
Raccordement à l’égout public
Si admis par la commune, les raccordements d'égouts sont effectués intégralement selon les conditions locales. Si ces travaux doivent être effectués par les services compétents, les frais sont à charge du propriétaire.
Il y a deux raccordements prévus: Un pour l’eau ménagère et un autre pour l'eau de pluie excédentaire.
Le contrôle de l’égout n’est pas compris dans cette offre de prix.
Tubes d’attentes pour les raccordements des équipements d’intérêt général
Tubes en pvc à placer comme prévu sur les plans. Les tubes correspondes aux exigences des sociétés (téléphone, gaz (si il n’y a pas de chauffage sur mazout), électricité, distribution d’eau, télédistribution). Des tubes sont prévus à partir des compteurs jusqu' à 5 m à l’extérieur de la façade de l'habitation. Les compteurs sont à placer dans le buanderie ou le garage.Une courbe d’énergie est inclue selon les règlements locaux.
Les conduites d’aspiration de la citerne et du mazout (s’il y a un tank prévu) sont inclue dans l’offre.
Le raccordement des équipements d’intérêt général lui-même n’est pas inclus dans cette offre mais complètement à charge du client.
CHARPENTE ET MENUISERIE EXTERIEURE
Charpente du toit
La construction de la toiture est effectuée en bois Orégon Européen imprégné. Le versant de la toiture selon le projet et mentionné ci-dessus. Orégon américain en option.
Les chevrons sont cloués ensemble et munis des arbalétriers tous les 45 cm (18 x 3,5). Tous les renforcements et les supports nécessaires sont inclus.
Dépassement de toiture (lot 3 – 5)
La largeur de l’avant-toit 60cm.Le revêtement de cet avant-toit avec des planchettes en méranti est inclus dans cette offre.
Cèdre en option PVC coloré en option
Revêtements de façade
Surface à couvrir: voir le projet ou le plan de l'architecte par exemple coté des lucarnes, entre le menuiserie.
Le cadre est prévu d’isolation. Le pare-vapeur est à placer contre les briques de construction rapide du mur extérieur. Contre ce mur des planchettes en méranti sont placés.
En option : des planchettes en cèdre ou Sidings et PVC coloré
Menuiserie extérieure
Fenêtres en PVC: côté intérieur en COULEUR BLANC côté extérieur en COULEUR BLANC.
Toutes parties ouvrantes sont munies d'un joint de caoutchouc résistant à l'eau et au vent: de qualité élevée. Toutes les fenêtres sont prévues du verre double : valeur K 1.0 W/m²K.
Les grilles de ventilation sont prévues selon les normes EPB et donc incluses dans cette offre de prix (selon les instructions de l’architecte).
Si le client veut d’autres grilles, un supplément sera calculé.
Pas inclus: une poignée sur l’extérieur de la porte d’entrée.
Description des fenêtres et des portes:
F : fixe
DOT + 1B : double ouvrant tournant avec 1 partie fenêtre basculante OB : fenêtre oscillo-battante
S : fenêtre soulevant
nombre dimension type Extra
voir les plans
Porte de garage (pas dans lot 7)
Type: porte sectionelleDimensions: 2,50x2,10m
Exécution type GSW 40 - horizontal: couleur blanc – couleur RAL comme les fenêtres La commande électrique : le moteur et deux télécommandes inclus.
COMBLES ET TRAVAUX DE ZINC
Couverture du toit
Tuiles type Tradiva Anthracite mat: d’autres couleurs ou d’autres tuiles en option.
A choisir dans une salle d’exposition indiqué par nous.
Tous les accessoires nécessaires seront utilisés pour effectuer le toit selon les règles de l'art, comme des faîtes, des faîtières d’about, des tuiles de rives etc. …
La sous-toiture sera effectuée en korafleece ou équivalent (des lattes pour tuiles et des lattes de neige inclus).
Du plomb est placé sur tous les percements du toit selon nécessité.
Gouttières en zinc
Gouttières en zinc 0.8 mm: rectangulaire.
Prévu des crochets de gouttière en inox.
Tuyaux d’eaux pluviales en zinc
Tuyaux selon la nécessité en zinc 0.8 mm: carré 80x80mm.
Placé contre le parement.
CARRELAGE
Carrelage
Sur le rez-de-chaussée, le carrelage est placer dans le mortier. Sur l’étage les dalles (ou ils sont prévus comme dans la salle de bain et la toilette) sont collées sur la chape.
Il y a un supplément pour le placement des dalles plus petites que 30/30 ou plus grandes que 45/45. Aussi si le client choisit des dalles de mosaïque il y a un supplément à payer.
Pour le placement diagonal des dalles il y a aussi un supplément.
A choisir dans une salle d’exposition indiquée par nous.
carrelage : VC 30,00 €/m² (excl tva) plinthes : VC 11,00 €/mc (excl tva) pièces : hall - wc - living - cuisine carrelage : VC 25,00 €/m² (excl tva) plinthes : VC 10,00 €/mc (excl tva) pièces : salle de bain - wc
carrelage : des dalles anti-graisse en granito ou céramique couleur à choisir dans la salle d’exposition pièces : garage - buanderie
Pas de plinthes prévues dans les chambres où il y a des faïences prévues.
Le bourrage des plinthes est fait après le placement des portes et l’escalier.
Faïences
A choisir dans une salle d’exposition indiquée par nous.
faïences : VC 30,00 €/m² (excl tva) pièces : le douche jusqu'au plafond
pas sur les parois obliques le bain hauteur 1m autour le bain
Les dalles sont collées sur le sous-sol. Pour les douches, le mur est maçonné imperméable avant de placer des dalles (si les murs sont effectués en brique de construction rapide).
Le bouchement sous le bain et douche.
Il y a un supplément pour le placement des dalles plus petites que 30/30 ou plus grandes que 45/45. Aussi si le client choisit des dalles de mosaïque il y a un supplément à payer.
Si le client veut plus de faïences, il y a un supplément par m² (prix faïences + prix placement).
Un mastic élastique inclus si nécessaire comme le raccordement du bain, douche, etc. …
Tablettes
Il y des tablettes prévues pour toutes les fenêtres lesquelles n’arrivent pas au sol, largeur 20 cm, épaisseur 2 cm. Ceramic VC 240€/m² (excl. tva) inclus.
Platelage du sol (PAS INCLUS)
Il y a un revêtement prévu sur l’étage en laminat, à choisir d’une gamme offerte par notre firme.
Les plinthes correspondantes sont incluses.
laminat : VC 20,00 €/m² (excl tva) plinthes : VC 2,05 €/mc (excl tva)
pièces : hall de nuit- chambres à coucher
MENUISERIE INTERIEURE
Isolation de toit
Matelas de laine de verre: épaisseur 22 cm.
Ceux-ci sont prévus au dessus du corps de logis.
Combles: entre les supports biais jusqu’au faitage.
Trappe de grenier avec escalier glissant en bois (juste à lot 1)
Dimensions 1,20 m x 0,70m: pour accès au grenier.A placer dans le hall de nuit ou selon le plan.
Prévu de chambranles, charnières et serrure de clic.
Le platelage du grenier n’est pas inclus: avec supplément.
Portes intérieur
Porte à peindre alvéolaireprévu de: charnières en inox
béquille standard en Eco I Shape Inox 19mm nombre: vois plan
Autres portes intérieurs sur demande (avec supplément), à choisir dans une salle d’exposition indiquée par nous.
Escaliers en bois
L’escalier d’étage inclus: en hêtre 1e choix.
Type escalier : fermé (avec contres-marches en multiplex placage), rampe à 2 planches et main courante inclus.
Balustrade sur étage, si nécessaire, dans la même exécution.
Les escaliers ont une finition vernis naturel (en 2 couches).
INSTALLATION CUISINE
Inclus avec une valeur de 5.000,00 € (excl tva).
A choisir dans une salle d’exposition indiquée par nous.
L’évacuation de la hotte de cuisine fait partie des travaux de l’installateur de la cuisine.
L’installateur doit nous avertir si un pénétration de toiture ou une grille doit être prévu pendant les travaux de gros-œuvre ou les travaux du toit.
PARTIE 2
PLATRAGE ET CHAPE
Plâtrage des mures et des plafonds
A effectuer avec des mélanges prêt à l’emploies, existant d’une couche. Des fers d’angle à placer à tous les angles saillants. Où nécessaire, il y a des profils d’arrêts prévus. Où un ou plusieurs matériaux différents se touchent, on va placer des bandes de nylon pour éviter des craquelures de dilatation.
Les parois des douches sont cimentées imperméable sur la maçonnerie.
Le plâtrage sur tous les murs et les plafonds est inclus, à l'exception du grenier.
Dans le garage et le buanderie, il n’y a pas de plâtrage prévu. Les murs sont rejointoyés comme mentionné plus haut.
Après le placement des portes intérieures, l’escalier et les tableaux de fenêtre, il y a (une fois) un remplissage du plâtrage prévu.
Plâtrage des arêtes de la fenêtre et de la porte
Le plâtrage de toutes les ouvertures des fenêtres et des portes, la finition des coins et le plâtrage sont inclus dans cette offre (seulement dans les pièces où il y a du plâtrage prévu).
Gyplat
Prévu sur la charpente de comble.
Sur l'étage complet à l'exception du grenier.
Isolation plancher polyurethaan
Isolation plancher polyurethaan épaisseur 10 cm.Effectuer sur le rez-de-chaussée.
Chape
Effectuer sur le rez-de-chaussée et l’étage entier avec une épaisseur de 10 cm.
Des bandes autour de chaque espace inclus.
ELECTRICITE
En général
L’exécution est conforme les règlements du distributeur de courant accepter par le Comité
Electrotechnique Belge. Des plombs automatiques, l’armoire de fusibles, l'interrupteur de courant et l’inspection de l’installation inclus dans cette offre. Toutes options sont possibles.
Prises et interrupteurs
Prises: type “ à encastrer” (où le plâtrage n’est pas prévu)l”.
Téléphone et distribution de télévision
L'adoption contient les tubes de passages avec tirage pour le raccordement.
Raccordement d’ électricité
Les propriétaires eux-mêmes doivent prendre contact avec un fournisseur d'électricité (et de gaz). Les formulaires nécessaires sont remplis par le client et sont procurés à
l'installateur.
L'installateur réalise toutes les formalités réglementaires et il laisse approuver l'installation .
Les frais de raccordement ne sont pas inclus dans cette offre et sont entièrement aux charges du maître de l’ouvrage.
Dans la première phase de l'électricité, le maître de l’ouvrage obtiendra la participation en ce qui concerne l'endroit des interrupteurs, des prises et des appareils.
Possibilités : indications sur les plans de sol et/ou indications sur le chantier avec un produit solide.
Installation
Le nombre de prises, interrupteurs et points lumineux (voir ci-dessous) sera diffusé dans la maison sur un endroit indiqué par le client.
Ce meeting (pour indiquer les endroits) aura lieu sur le chantier AVANT le début des travaux d’électricité.
Prises:
prise simple 18 pièces
prise double 8 pièces
prise 3-phases pour fourneau 1 pièce
prise télévision + câble coloré 1 pièce
prise téléphone 1 pièce
Interrupteurs:
interrupteur simple 7 pièces
interrupteur bipolaire 2 pièces
interrupteur de change 8 pièces
Points lumineux:
lampe de signalisation ou détecteur 1 pièces
points lumineux de 220v 14 pièces
Compteur :
tableau de distribution avec 2 interrupteurs de courant et des plombs automatiques
nécessaires prescrite par AREI. Si un circuit doit être placer en surplus, selon le nombre de prises,
ça sera calculer en plus. 1 pièce
Conducteur de terre:
conducteur de terre, le contrôle et des schémas 1 sog
Divers:
canalisation pour le thermostat: 4 fils 1 sog
installation de sonnette: poussoir – sonnette – transformateur 1 pièce détecteur de fumée optique avec une batterie durée de service 10 an 2 pièce
Câbles d’entrée
Câble conducteur à partir du réseau pas inclus.
A décompter plus tard (selon les instructions du management de réseau):
câble conducteur électrique
câble de raccordement pour télévision
Système d’évacuation
Système C+ evo II
Le système d’évacuation a été développé pour assurer l’aspiration centrale dans une habitation. Il fait partie intégrante du système de ventilation C+ économe en énergie et réglable à la demande.
1 Amenée naturelle: aérateurs auto-réglables 2 Transfert: marge sous la porte
3 Evaluation mécanique.
TRAVAUX SANITAIRS
Canalisations
L’installation sanitaire sera exécutée selon la description ci-après. L’endroit des appareils
sanitaires est indiqué sur le plan. Les conduites d’alimentation pour l’eau froide et chaude ont été adaptées selon le nombre de points de distribution. Toutes les canalisations qui sont sujet au gel peuvent être vidées et disposent de la pente nécessaire. Les canalisations de décharge sont en PVC et résistantes à la chaleur. Les collecteurs et les bouches d’eau (double) nécessaire sont inclus.
L’inspection de l’installation n’est pas inclues. Celle-ci doit être demandé par le client dans 2 ans après l’entrée dans l’habitat.
Les conduites d’alimentation sont prévues comme suite:
Rez-de-chaussée :
toilette wc l’eau froide
lave-mains l’eau froide
cuisine évier l’eau froide + l’eau chaude
lave-vaisselle l’eau froide garage ou/et machine à laver l’eau froide buanderie chauffage central l’eau froide
Etage :
salle de bains bain l’eau chaude + l’eau froide
lavabo l’eau chaude + l’eau froide
douche l’eau chaude + l’eau froide
toilette wc l’eau froide
Extérieur :
façade les robinets d’eau (double) l’eau froide
Raccordement
Le maître de l’ouvrage est responsable pour la demande du raccordement et de l’inspection de l’installation chez la société d’eau.
Les formulaires nécessaires sont procurés à l'installateur par le maître de l’ouvrage. Ces formulaires sont remplis par l’installateur et redonné au maître.
(Si les appareils sanitaires sont achetés par le maître de l’ouvrage, lui-même doit remplir tous les formulaires).
Les frais d’inspection et du raccordement + le placement des compteurs par la société d’eau sont sur charge du maître de l’ouvrage (pas inclus dans l’offre de prix).
L’installateur prévoit le raccordement sur le compteur et des tests d’installation.
Pompe
Pompe d’eau prévu.Tous les raccordements et conduites d’aspiration vers le citerne sont inclus.
Appareils
Inclus dans l’offre de prix, le placement des appareils sanitaires avec robinetterie suivantes : Rez-de-chaussée:
toilette wc et accessoires
lave-mains avec robinet et accessoires
Etage:
salle de bains bain + robinet et accessoires douche et robinet
1 ou 2 lavabos dans une armoire murale + robinet miroir ou armoire en miroir et auvent éventuel toilette wc et accessoires
Pas inclus: le placement des armoires de colonne, des portes de douche ou des sani-blocs.
VC 4.000,00 € (excl tva) pour les appareils sanitaires ci-dessus.
A choisir dans une salle d’exposition indiquée par nous.
Si les appareils sanitaires sont achetés par le client, il doit aussi prévoir le placement des appareils. Nous ne prenons pas la responsabilité et ceci ne fait pas partie de notre travail.
Sur demande, les travaux de placement peuvent être effectués en régie.
CHAUFFAGE CENTRAL
Installation chauffage
Une étude séparée sera faite par habitation.
Les canalisations, les collecteurs et le travail de raccordement + les canalisations de gaz jusqu’à la chaudière sont inclus.
Le placement des radiateurs et des thermostats (avec minuterie) est déterminé par le maître de l’ouvrage sur le chantier après les travaux de gros œuvre et la charpente.
Des panneaux chauffants en fer plat.
L’équipement de base prévoit une installation à gaz:
Chaudière avec disposition de chauffage central incorporé
Cette chaudière avec passage de toiture sera placée dans le garage ou dans le buanderie selon le plan.
Radiateurs: nombres selon l’étude de perte de chaleur, prévu dans les endroits suivants :
Températures: cuisine 22° C 1 pièce
living 22° C 2 pièces
chambres à coucher 20° C 1 pièce salle de bains 24° C 1 pièce
Les radiateurs ont un raccordement mural. Les robinets thermostatiques sans inclus.
Raccordement de gaz
Les propriétaires eux-mêmes doivent prendre contact avec un fournisseur de gaz (et d’électricité) Les formulaires nécessaires sont remplis par le client et sont procurés à l'installateur.
L'installateur réalise toutes les formalités réglementaires et les redonne au maître de l’ouvrage. Il prévoit le raccordement sur le compteur et des tests d’installation.
Les frais de raccordement ne sont pas inclus dans cette offre et sont entièrement aux charges du maître de l’ouvrage.
PARTIE 3
PRIX
Selon les plans et la description ci-dessus : Voir tableau des prix.
Tout litige concernant le présent contrat sera définitivement réglé par arbitrage conformément aux règles de fonctionnement de l'association B.A.I avec des bureaux à 8200 Bruges, Lieven
Bauwenstraat 20. Cette clause remplace toutes les autres clauses contradictoires.
Vos coordonnées ont été traités dans nos archives pour faire ce contrat. Vous pouvez le demander ou le faire supprimer conformément à la législation GDPR.
Fait à date … / … / ……
Pour accord: Pour accord:
... ...
Lode Demuynck
NV DEMUYNCK BOUW Monsieur et Madame
Iepersestraat 120 ...
8890 Moorslede ...
tel 051/77.86.81 ...
fax 051/77.14.98
