Présents Destinataires Rédaction

(1)

COMPTE-RENDU REUNION MENSUELLE Projet PTDAE /Haut Sassandra

TBL_AIEC_IRAF_0006_00

Date : 26 Mars 2021 Lieu : Base-Vie de Daloa Heure : 09H00 - 12H23

Présents Destinataires Rédaction

Voir liste de présence

COTE D’IVOIRE ENERGIES (CI-ENERGIES), (Maître d’Ouvrage)

TRACTEBEL/AIEC/IRAF, (Ingénieur Conseil) Groupement ABEL/TBEA, (Entreprise) LORYNE SA, (Entreprise)

KAMA Group, (Entreprise)

Groupement SCM/SAFARELEC, (Entreprise) Groupement EKDS/MSSZ, (Entreprise)

Date : 26/03/2021 ADOPO Seka ;

ADINGRA Tano Kouadio Vérification

Date : 26/03/2021 KOFFI Akouassi Jean- Baptiste

Objet : PROJET PTDAE

Ordre du jour : 1. Informations générales

2. Point des engagements de la réunion du 26/02/2021 3. Etats d’avancement des travaux par entreprise

✓ État d’avancement des travaux

✓ Approvisionnement des chantiers

✓ Planning actualisé des travaux 4. Antennes HTA

✓ Affectation des entreprises

✓ Plans d’itinéraires et de profils en long

✓ Etudes mécaniques

✓ Planning d’exécution

5. Plans d’exécution des travaux 6. Impact environnemental et social 7. Divers

A.I.E.C

(2)

DEROULEMENT DE LA REUNION

M. KOFFI Akouassi Jean-Baptiste, Responsable de zone du Haut-Sassandra et du Gboklè, après avoir souhaité la bienvenue à tous les participants a présenté l’ordre du jour de la réunion qui a été adopté par les participants.

1. Informations générales

1.1 Bilan partiel

M. KOFFI Akouassi Jean-Baptiste a rappelé que voilà un an que les travaux ont commencé dans la région du Haut-Sassandra (remise des sites à fin février 2020) et a tenu à faire le bilan partiel suivant des acquis et des faiblesses.

➢ Quatorze (14) localités dont treize (13) sous ligne ont été mises sous tension

➢ Dix (10) localités dont huit (08) localités d’ABEL/TBEA et une (01) localité pour KAMA SA (Vaafla) et une localité SCM/SAFARELEC (Banoufla) ont les travaux BT terminés et n’attendent que la réalisation des Antennes HTA pour leur raccordement.

Donc 24 localités sur les 55 localités (44%) ont leur réseau basse tension terminé ;

Deux (2) localités Gorodi (Luehouan 1) et Dubasso exécutées dans d’autres programmes, doivent être remplacées.

➢ Le taux Global d’avancement des travaux est de 44% avec 62% pour le réseau BT et 27%

pour le réseau H.T.A

➢ Toutes les entreprises enregistrent un retard au niveau de l’exécution des travaux (non- respect des délais d’exécution des travaux), ce qui a amené CI-ENERGIES à engager des demandes de prorogation des délais d’exécution auprès de la banque

Rappel :

Toutes les entreprises sont en fin de contrat avec pour :

➢ ABEL/TBEA : 31 mars 2021

➢ LORYNE SA : 31 mars 2021

➢ KAMA SA : 31 mars 2021

➢ SCM/ SAFARELEC : 30 janvier 2021

➢ EKDS/MSSZ : 31 décembre 2020

La cause de ce retard est principalement due aux Antennes HTA avec un démarrage probable au 01 avril 2021 suite à la défaillance de l’entreprise NATRA Consultanten charge des plans d’itinéraire et des plans de profil en long.

➢ Au niveau de la HTA, les entreprises sont autorisées à faire à la fois les études et l’exécution des travaux.

➢ le processus de paiement des PAR au niveau des Antenne HTA, est en cours.

➢ Il faut noter qu’il est inconvenant qu’en fin de contrat, toutes les localités ne soient pas approvisionnées en matériels à 100%.

➢ Toutes les entreprises sont suspendues pour non-conformité HSE

(3)

➢ Deux sinistres ont été enregistrés dans le Haut-Sassandra dont un accident mortel à Trafla- Nattis

➢ A la fin du mois d’août 2021 les entreprises devront prendre toutes les dispositions pour terminer les travaux

En conclusion, les entreprises ont été invitées à redoubler d’effort pour aborder de front la BT et la HTA et terminer les travaux dans les délais.

1.2 Organisation de L’UGP au niveau du pôle E&S

Le pôle environnemental et social de l’UGP a été réorganisé avec l’arrivée de Messieurs Cheick SAGNA, YAPI Ayéchien Célestin et MOUMOUNI Mahamadou. Monsieur MOUMOUNI s’occupera du volet environnemental tandis que Monsieur YAPI aura en charge le volet social.

1.3. Classification des non-conformités

Les non-conformités sont classées selon trois niveaux ; règlementaires, contractuels et de bonnes pratiques.

1.4. Formation HSE au niveau de la banque mondiale

Une formation en trois sessions est organisée par la Banque Mondiale au niveau HSE pour renforcer les performances HSE au niveau du PTDAE.

1.5. Plans d’exécution

Après plusieurs relances, aucune entreprise n’a fourni des plans d’exécution conformes.

Les plans reçus ne sont pas des plans d’exécution qui nous permettent d’une part de suivre les travaux et d’autre part de faire le bilan des piquetages car non conformes aux décisions arrêtées lors des réceptions de piquetages.

Par conséquent, les entreprises doivent se rapprocher des contrôleurs de l’Ingénieur Conseil pour reprendre urgemment ces plans et permettre de finaliser le bilan des réceptions de piquetage des localités.

L’Ingénieur Conseil a décidé que sans la fourniture de la garantie bancaire de 5% et des plans d’exécutions, aucun décompte et facture ne seront visés.

1.6 Bilan des réceptions de piquetage

Le bilan par Lot (rapprochement Quantités DQE et Quantités sur le terrain) est en cours de finalisation et l’évaluation en montant en cours au niveau du CRT SEGUELA pour prise de décisions surtout pour les éventuels dépassements.

(4)

2. Point des recommandations et des engagements de la réunion du 26/02/2021

TRAITEMENT DES DILIGENCES

ACTIONS ENTREPRISES RESPONSABLES DELAI DE

MISE EN ŒUVRE

Réalisation

Planning actualisé SCM/SAFARELEC Chef chantier des entreprises

03 juillet 2020 OK

Mise en service des villages sous ligne

KAMA Group

SCM/SAFARELEC

EKDS/MSSZ

15/02/2021

Activités suspendues 15/02/2021 Plans d’exécution ABEL/TBEA

LORYNE SA KAMA Group SCM/SAFARELEC EKDS/MSSZ

Avant le 03/02/ 2021

Approvisionnement des chantiers en supports, câbles et accessoires

ABEL/TBEA LORYNE SA KAMA Group SCM/SAFARELEC EKDS/MSSZ

Avant le 03/02/ 2021

OK

Analyse des

itinéraires et profils des antennes HTA

Ingénieur Conseil 15 Août 2020 OK

Matrice d’Action des mesures

environnementales et sociales

ABEL/TBEA

LORYNE SA

KAMA Group

SCM/SAFARELEC

EKDS/MSSZ

HSE des

entreprises

28 février 2021

03 mars 2021

28février 2021

26Février 2021

01mars 2021

OK

(5)

3. Etats d’avancement des travaux 3.1. ABEL/TBEA (Lot 1)

i) Plans de piquetage

Tous les plans de piquetage ont été transmis.

Tous les plans d’exécution transmis ne sont pas conformes.

ii) Réception de piquetage et autres points de contrôle

Tous les chantiers sont à l’arrêt pour non-conformité HSE

a) Les localités sous ligne Il n’en existe pas dans ce Lot.

b) Autres localités - Fouilles

Niamayo : Fouilles à 100% ; Liabo : fouilles à 100% ; Luehouan 2 : fouilles à 100% ; Faitè-Koffikro : fouilles à 100% ; Golikro : fouilles à 100%.

- Implantation, DTR, confection des terres de neutre Irogogoua : réseau BT à 100% ;

Namane : réseau BT à 100% ;

Niamayo : réseau BT, DTR à 95% ( restent six lanternes à poser) ; Diassa : réseau BT à 100% ;

Dedegbeu : réseau BT à 100% (Démarrage HTA, visite du topographe) ;

Sabréguhé : réseau BT à 100% ; Luehouan 2 : réseau BT, DTR à 95%

Faitè Koffikro : réseau BT 95% (restent trois (3) supports BT à implanter) ;

Liabo : réseau BT à 100%

Golikro : 0%.

Recommandations :

• A Diassa et Luehouan 2 :

- Des supports BT sont implantés et non bétonnés.

Des instructions ont été données à l’entreprise de bétonner rapidement ces supports qui peuvent entrainer des accidents.

(6)

- Des supports HTA qui ont été implantés dans des programmes antérieurs et qui présentent un danger car non bétonnés , seront déposés par l’entreprise.

• A FaitèKoffikro

Des supports ont été bétonnés à moitié et les déroulages, tirages et réglages ont été fait malgré ce dysfonctionnement.

Il a été demandé à cette entreprise de mettre fin à cet état de chose et de bétonner tous les supports implantés.

iii) Approvisionnement

Les localités suivantes ont été totalement approvisionnées.

Dédégbeu (100%) ; Namané (100%) ; Irogogoua (100%) ;

Liabo (PBA BT à 100%) ;

Niamayo (PBA BT à 100%, câble à 100%, accessoires à100%) ; Diassa (PBA BT à 100%, câble à 100%, accessoires à 100%);

Golikro (PBA-BT à 100%) ; Sabrégué (100%) ;

Luehouan 2 (PBA BT à 100%, câble à 100%, accessoires à 100%) Faitèkoffikro (PBA BT à 95%, câble à 100%)

iv) Planning actualisé des travaux

L’analyse du planning transmis pour la prorogation du délai est terminée au niveau de l’Ingénieur Conseil.

3.2. LORYNE-SA (Lot 2) ;

Les plans d’exécution n’ont pas été transmis.

Tous les chantiers sont à l’arrêt pour non-conformité HSE Recommandations :

Les implantations des supports sont à programmer urgemment pour les localités dont les fouilles sont terminées avant la suspension des travaux.

Autres localités

(7)

Les approvisionnements sont en cours avec :

Vaou : PBA-BT à 100%, Accessoires BT à 100%, Câble à 100% ; Bohinou : PBA-BT à 100%, Accessoires à 100%) Câble à 100% ; Pélézi : PBA-BT à 44% ;

Gbéhibli : PBA-BT à 88%, Accessoires à 100%, Câble à 100% ; Fionkon : PBA-BT à 74%, Accessoires à 100%, Câble à 100% ; Monoko-Zohi : PBA-BT à 26%

Les analyses sont terminées au niveau de l’Ingénieur Conseil.

Les plannings ont été transmis à CI-ENERGIES pour les prorogations des délais d’exécution.

3.3. KAMA Group (Lot 3)

Les plans d’exécution n’ont pas été transmis.

Tous les chantiers sont à l’arrêt pour non-conformité HSE et à Ancien Prozi suite au sinistre dans cette localité.

a) Localités sous ligne Ancien Prozi : fouilles à 100% ; Implantation : PBA BT à 52% ;

Les fouilles pour les localités sous ligne sont : Ancien-Prozi (100%), Vaafla (100%),

Vaafla : Implantation et levage BT à 100%, Le déroulage et tirage BT est à 98%. Il ne reste que les plateformes de manœuvre à réaliser.

La ligne du poste 1 est à déplacer.

Vaafla devrait être mis en service le 15/02/2021 au plus tard.

Recommandations :

- Les supports du poste N°1/ H61 et de l’IACM sont à déplacer car implantés à 1m de la borne et les herses impactent le lot et font l’objet d’une plainte (Problème de sécurité).

- De actions sont à mener pour accélérer le déplacement de l’atelier de couture installé sous la ligne.

(8)

Bohifla : Implantation BT à 63%, MT à 0%,

La localité doit être considérée comme une localité sous ligne. La mise en service était a programmée pour le 15/02/2021 au plus tard.

Dans cette localité, des fouilles non normalisées (profondeur de fouilles inférieure à un (1) mètre) ont été réalisées.et huit (8) supports sont toujours inclinés car implantés mais non bétonnés.

iii) Approvisionnement Autres localités

Doufla (PBA BT à 100% MT 100%) Mignoré (PBA BT à 21%)

Gohizra (PBA BT à 39%)

Bohifla (PBA BT à 100%) MT 100%

Benoufla (PBA BT à 18%)

Kouénoufla Don (PBA BT à 61%, par rapport au piquetage 71%) Il reste cinq (5) localités à approvisionner : Zala, Yala, Diafla, Bahiri, Yorodoula.

La Direction Générale doit nous proposer un planning d’approvisionnement des autres localités. La date devra être fixée à la fin du mois de Mars au plus tard.

Vaafla : accord pour implanter les cinq(5) supports qui vont alimenter le logement des maîtres qui n’avait pas été pris en compte

Les plannings transmis le 16 juin 2020 concernent toutes les localités.

Leur analyse par l’Ingénieur Conseil est terminée et les plannings transmis à CI-ENERGIES.

3.4. Groupement SCM/SAFARELEC (Lot 4)

Les plans d’exécution n’ont pas été transmis à l’Ingénieur Conseil La localité de Dubasso/ (…) a été retirée du Projet mais n’a pas encore été remplacée.

(9)

Tous les chantiers sont à l’arrêt pour non-conformité HSE et suite à l’accident mortel de Trafla- Nattis.

a) Localité sous ligne

Sébouafla : levage en cours, implantation à 42% pour la BT et à 0%

pour la MT alors que plus de 1000 supports BT ont été approvisionnés, réceptionnés et payés.

Nous relevons par conséquent un retard au niveau des travaux du réseau BT. Par conséquent, l’entreprise doit redoubler d’effort pour accélérer les travaux.

A la reprise des travaux, cette localité doit être traitée en priorité car étant d’une part une localité sous ligne et d’autre part approvisionnée à 100%. Les travaux doivent livrés les meilleurs délais.

b) Autres localités

Banoufla : Le levage et le bétonnage est à 100%, le déroulage BT à 95%.

Gouetifla-Bénoufla: Implantation à100% ; Yogonon : implantation à 68% en BT ; Botifla : Implantation à 81,6% ;

Dyla: implantation à 70%.

a) Localités sous ligne

Sebouafla : PBA BTà 100% ; Câbles à 100%. ; TFO à 100 %

Banoufla : approvisionnement en PBA-BT à 100% et en câble BT à 100% pour le réseau BT ;

Gouetifla-Bénoufla: approvisionnement PBA BT à 100%;

Yogonon : approvisionnement PBA BT à 100% et câble BT à 100% et à 0% en MT ;

Botifla : approvisionnement PBA BT à 100% et câbles BT à 100% ; Dyla: approvisionnement 100% pour les câbles et lanternes.

(10)

Pas de changement car les chantiers sont à l’arrêt.

iv) Planning actualisé des travaux .

Leur analyse est terminée au niveau de l’Ingénieur Conseil et les plannings actualisés ont été transmis à CI-ENERGIES.

3.5. Groupement EKDS Nouvelle-ETS MSSZ (Lot 5).

Nous avons relevé l’absence de l’entreprise à cette réunion et à la précédente.

Les plans d’exécution n’ont pas été transmis à l’Ingénieur Conseil.

Tous les chantiers sont à l’arrêt pour non-conformité HSE a) Localités sous ligne

Les mises en service de Gouabafla, Dediafla, Kétro, Kétro Bassam et Kouléyo ont été réalisées.

Danzerville : fouilles en cours

Teneféro : fouilles à 100% et 70% d’implantation sans massifs Goulahonfla: implantation à 62%.

Vrouo 1 : implantation à 85% sans bétonnage ;

Vrouo 2 : implantation à 32%

Il faut noter que les pointes de diamant ne sont pas réalisées à VROUO 1 et vingt (20) supports implantés sont inclinés à VROUO 2 car non

bétonnés à ce jour malgré nos recommandations.

a) Localités sous ligne

Danzerville : approvisionnement à 100% en supports BT Ténéféro : approvisionnement à 92%,

Vrouo 1 : approvisionnement à 34% en supports BT,

(11)

Goulahonfla : approvisionnement à 100% ;

Les mises en service sont prévues pour le 15/02/2021.

Vrouo 2 : approvisionnement à 80% en supports BT, Bouafla-Kouya : approvisionnement à 41%,

L’analyse est terminée au niveau de l’Ingénieur Conseil.

4. Antennes HTA

Des courriers d’affectation des antennes HTA ont été transmis aux entreprises pour leur permettre de :

✓ Réaliser les plans de profils en long et les soumettre à l’IC pour validation

✓ Faire les habillages qui seront à transmis à l’Ingénieur Conseil pour validation

✓ Réaliser les études mécaniques

Le planning d’exécution doit être transmis à l’Ingénieur Conseil et devra être respecté.

Les distances des lignes HTA par entreprise sont les suivantes :

• ABEL/TBEA : 31 km

• LORYNE SA : 73,932 km

• KAMA Group : 29 km

• SCM/SAFARELEC : 34 Km

• EKDS/MSSZ : 28 Km

Les affectations définitives des Antennes seront confirmées aux entreprises la semaine prochaine par l’Ingénieur Conseil

Les Chefs des localités de Mignoré, Zala et Yorodoula demandent que la ligne HTA contourne ces localités pour éviter la destruction des habitations.

5- Plans d’exécution des travaux

Les informations données sur les plans ne sont pas conformes à la réalité du terrain. L’on ne peut pas se fier aux données inscrites sur les cartouches.

De ce qui précède, des exemples ont été donnés entreprise par entreprise.

(12)

• ABEL/TBEA

- Les longueurs de câble sur les plans ne sont pas réalistes

- Les données sur le cartouche sont erronées en comparaison avec les PV de réception des piquetages ;

• LORYNE SA - - Des erreurs sur le plan

- - Ecart entre les données (réception des piquetage/données de M.

ENOKOU (CI-ENERGIES/CRT Séguela) -

• KAMA Group

- Les données du cartouche sont à reprendre

- Les données sont conformes à la réalisation de la première phase (DQE)

•

• SCM/SAFARELEC

- Le cartouche non renseigné

- Les plans remis sont des plans conformes.

- L’échelle non respectée

• EKDS/MSSZ

-Les plans d’exécution non remis à ce jour,

- certains plans ont été modifiés après le piquetage

Par conséquent, tous les plans d’exécution des entreprises sont à reprendre.

Il faut toutefois noter que l’entreprise EKDS/MSSZ refuse de donner ses plans d’exécution à l’Ingénieur Conseil.

6- Impact environnemental et social i) Intervention de l’UGP

- Une nouvelle cellule de sauvegarde environnementale avec deux nouvelles personnes M. MOUMOUNI et M. SAGNA.

- Depuis 2018, la Banque Mondiale se base dorénavant sur les normes.

Les entreprises sont tenues de se mettre en conformité au risque de voir le projet PTDAE suspendu. Pour la persistance des non-conformités sur les terrains, l’UGP passe à la vitesse supérieure.

- Exécuter un tel projet devrait être un challenge pour les entreprises. Tous les engagements pris dans les PGES se doivent d’être respectés dans la mesure où les mesures environnementales sont prises financièrement en compte par le projet. Pourquoi hésiter ? pourquoi les entreprises ont du mal à faire des contrats aux travailleurs ?

(13)

- La question que l’on pourrait se poser est de savoir pourquoi les entreprises refusent d’appliquer des textes qu’elles-mêmes ont écrit ? Beaucoup d’irrégularités ont été constatées pendant la mission de paiement des PAP. Les entreprises qui ont perçu de l’argent pour rémunérer leur HSE alors qu’elles n’en avaient pas, rembourseront.ces montants

- Les entreprises qui ont travaillé pendant la suspension des activités ne seront pas payées sur le fond Banque Mondiale.

- Le recrutement de la main d’œuvre locale contribuant au développement des localités constitue un objectif primordial pour la Banque.

ii) Validation des PGES Chantiers de la région du Haut-Sassandra

L’Ingénieur Conseil a transmis ses analyses et commentaires à toutes les entreprises du Haut-Sassandra pour prise en compte en vue de leur validation. Seules LORYNE SA et ABEL/TBEA ont transmis leurs PGES corrigés. Les PGES des autres entreprises sont attendues. Les PGES seront transmises à CI-ENERGIES après analyse de l’Ingénieur Conseil.

iii) Matrice de non-conformité par l’entreprise

➢ Synthèse des non-conformités

Suite à l’inventaire du matériel et des documents à transmettre tel qu’indiqué dans le rapport de la réunion mensuelle du 06 Février 2021, l’Ingénieur Conseil a noté ce qui suit :

ABEL/TBEA : 12/ 21 LORYNE SA : 04/ 21 KAMA SA : 08/21 SCM/SAFARELEC : 01/21 EKDS/MSSZ : 09/21

Voir le tableau de synthèse en annexe

➢ Levée des non-conformités

Cinq points minima sont à l’étude au niveau de l’UGP et de L’Ingénieur Conseil en vue de la levée des suspensions d’activités. Il s’agit de :

- La liste des ouvriers avec les contrats signés ; - La déclaration CNPS des ouvriers embauchés ; - La vaccination de tous les ouvriers sur le chantier ; - La visite médicale d’embauche des ouvriers ; - La mise à disposition des EPI.

(14)

L’entreprise SCM/SAFAREC ayant levé toutes ses non-conformités, doit faire l’objet de la levée de la suspension

Un courrier sera adressé à CI-ENERGIES par l’Ingénieur Conseil.

iv) Suspension des activités (entreprises qui travaillent : ABEL /TBEA et EKDS/MSSZ)

Au cours de ses visites régulières de chantier, l’Ingénieur Conseil a fait le constat que les entreprises ABEL/TBEA (Luéhouan 2) et EKDS/MSSZ (Ténéféro) continuent de travailler en dépit de l’ordre de suspension des activités. Cette attitude constitue une non-conformité qui a été signifiée aux dites entreprises.

v) Constats environnementaux et sociaux 1- Au niveau social

➢ Il convient de rappeler aux entreprises que la main-d’œuvre locale n’est pas gratuite.

➢ ABEL/TBEA et KAMA SA ont transmis des contrats à l’Ingénieur Conseil.

Toutefois au niveau d’ABEL/TBEA, 11 contrats sur 35 ouvriers ont été transmis.

Sur les 11 contrats seulement 04 sont en conformité avec la liste des travailleurs transmise.

➢ En outre, sur 12 contrats reçus de KAMA SA seulement 02 ouvriers figurent sur la liste transmise à l’Ingénieur Conseil.

➢ Actualiser les listes si de nouveaux travailleurs ont été recrutés

➢ Le CV du HSE de ABEL/TBEA est toujours attendu.

➢ Une sensibilisation de l’UGP et de l’Ingénieur Conseil est en cours sur les conditions de paiement des PAR.

2- Au niveau environnemental

Toutes les fouilles non utilisées sont à refermer à Namané, Diassa et Bohifla ainsi que dans toutes les autres localités.

En conclusion

Le non-respect de la mise en œuvre du volet environnemental par les entreprises contractantes pourrait mettre en péril la mise en œuvre du PTDAE. Ainsi, le principe de « tolérance zéro » non- conformité est de mise sur les chantiers du Haut-Sassandra.

La nouvelle ligne Piébly à Gbéhibly en charge de l’entreprise LORYNE SA nécessitera des EPI adaptés aux travaux sur l’eau 7 DIVERS

Annonce du décès du père de Monsieur N’Guessan Honoré environnementaliste de SCM/SAFARELEC.

(15)

La réunion mensuelle du mois d’avril 2021, avec les entreprises du Haut-Sassandra se tiendra le vendredi 30 Avril 2021

TRAITEMENT DES DILIGENCES

ACTIONS ENTREPRISES RESPONSABLES DELAI DE

MISE EN

ŒUVRE Mise en service des

villages sous ligne

KAMA Group

SCM/SAFARELEC

EKDS/MSSZ

Dès la levée des non-conformités HSE

Plans d’exécution ABEL/TBEA LORYNE SA KAMA Group SCM/SAFARELEC EKDS/MSSZ

Avant le 03/04/

2021

Approvisionnement de chantier

Supports

Câbles et accessoires

LORYNE SA KAMA Group EKDS/MSSZ

Avant le 31/03/

2021

Antenne HTA

- Réalisation des plans de profils en long

- Etude mécanique

Entreprises 30 Avril 2021

Matrice d’Action des mesures

environnementales et sociales

ABEL/TBEA LORYNE SA KAMA Group SCM/SAFARELEC EKDS/MSSZ

HSE des

entreprises

03 avril 2021 03 avril 2021 03 avril 2021 03 avril 2021 03 avril 2021

(16)

(17)

DEPARTEMENT N° ITINERAIRE OBSERVATIONS Type Longueur

(km) Planches Entreprises

DALOA 1 LUENOUFLA-GOLIKRO OK Format DWG 10,236 6 planches (3 itinéraires et 03 profils) ABEL Cie

2 GADOUAN-NIAMAYO OK Format DWG 5,262 4 planches (1 itinéraires et 03 profils) ABEL Cie

3 CARREFOUR KOUDOUGOU-FAITE

KOFFIKRO OK Format DWG 3,24 2 planches (1 itinéraires et 01 profils) ABEL Cie

ISSIA 4 ISSIA-LUEHOUAN OK Format DWG 35,25 15 planches (5 itinéraires et 10 profils) LORYNE SA

5 KOREDIDIA-BOLIA OK Format DWG 5,38 04 planches (1 itinéraires et 04 profils)

6 GBETI GODA-IROGOGOUA OK Format DWG 8,691 05 planches (2 itinéraires et 03 profils) ABEL Cie

ZOUKOUGBEU 7 GREGBEU-DEDEGBEU

Possibilité de se raccorder par la localité de Bahigbeu 2 qui est à 1,6 km de DEDEGBEU et à 2,7 km de LIABO

Format DWG 13,416 12 planches (3 itinéraires et 09 profils) ABEL Cie

8 NIME-DOMANGBEU OK Format DWG 24,24 16 planches (4 itinéraires et 12 profils)

9 GUESSABO-GORODI

VAVOUA 10 BAZRA NATTIS-YOGONON OK Format DWG 24,674 17 planches (5 itinéraires et 12 profils) SCM/SAFARELEC

11 GOULAONFLA-VROUO 2 OK Format DWG 22,82 18 planches (5 itinéraires et 13 profils) EKDS/MSSZ

12 SEITIFLA-MIGNORE

13 PROZI -MIGNORE-VAOU OK Format DWG 29,533 16 planches (5 itinéraires et 11 profils) KAMA SA

14 DIAFLA-YALA OK Format DWG 7,028 04 planches (1 itinéraires et 03 profils) LORYNE SA

15 NEOULEFLA-YOUREDOULA OK Format DWG 15,155 07 planches (2 itinéraires et 05 profils) KAMA SA

16 YOUREDOULA-KOUANOUFLA DON OK Format DWG 5,913 04 planches (1 itinéraires et 03 profils) LORYNE SA

17 YOUREDOULA-GBEHIBLY

Le plan est partiel. Il manque la ligne PELEZI - GBEHIBLY

² 13,21 06 planches (2 itinéraires et 04 profils) LORYNE SA

18 GBEHIBLY-PIEBLY 2 LORYNE SA

19 DANIA-MONOKO ZOHI OK format papier 7,631 03 planches (1 itinéraires et 02 profils) LORYNE SA

20 DANIA-BOHINOU OK format papier 2,93 02 planches (1 itinéraires et 01 profils) LORYNE SA

21 DEDIAFLA-BROUAFLA KOUYA OK Format DWG 6,17 05 planches (1 itinéraires et 04 profils) EKDS/MSSZ

22 VAVOUA-DYLA SCM/SAFARELEC

23 DANANON-BENOUFLA OK Format DWG 9,33 04 planches (1 itinéraires et 03 profils) SCM/SAFARELEC

(18)

PTDAE HAUT-: MATRICE D’ACTION SYNTHETIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES du 26/03/2021 N° Entreprises

Constats de non-conformité ABEL/TBEA LORYNE SA KAMA SA SCM/SAFARELEC EKDS/MSSZ

BASE VIE

01 Base-vie de l’entreprise MOBILISATION HSE 01 Absence de HSE SECURITE

01 EPI

02 Boite de secours

03 Vaccin du personnel Non satisfait Non satisfait Non satisfait

04 Panneaux de signalisation Non satisfait

05 Véhicule de chantier Non satisfait

06 Ruban de sécurité DOCUMENTS

01 TDR de sensibilisation

02 Convention avec des structures

sanitaires Non satisfait Non satisfait

03 Police d’assurance RC 04 Police d’assurance TRC

05 Déclaration CNPS Non satisfait Non satisfait Non satisfait Non satisfait

06 Liste du personnel avec les

contrats Partielle Non satisfait Partielle Non satisfait

07 Rapport mensuel Non satisfait

PANNEAUX DE CHANTIER

01 Panneau de chantier Non satisfait

QUESTION DU GENRE

01 Genre féminin sur chantier Non satisfait LUTTE CONTRE LA COVID 19

01 Sensibilisation des travailleurs et des populations sur les mesures de lutte contre le VIH/SIDA, les IST et la COVID-19

Non satisfait Non satisfait Non satisfait Non satisfait Non satisfait

02 Dispositif de lavage des mains

Cache-nez Non satisfait Non satisfait

FORMATIONS

01 Habilitation aux risques électriques Non satisfait Non satisfait Non satisfait

02 Sauveteur, secouriste du travail

(SST) Non satisfait Non satisfait Non satisfait Non satisfait

TOTAL/21 12 04 07 01 08

(19)

(20)

(21)